剑鱼标讯 > 废标项目 > 滁州市紫薇与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造项目(一期)施工

滁州市紫薇与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造项目(一期)施工

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容

滁州市紫薇与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造(一期)施工项目
招 标 文 件
招标项目编号:cznqgc202404-005
招 标 人: 滁州市南谯区重点工程建设管理处(盖章)
招标代理机构: 滁州市城投工程咨询管理有限公司(盖章)
2024年4月30日
目 录
第一章 招标公告22第二章 投标人须知1010第三章 资格审查办法3939第四章 评标办法(综合评估法)4242第五章 合同条款及格式5454第六章 工程量清单111111第七章 图 纸115115第八章 技术标准和要求116116第九章 投标文件格式122122附件1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知147147附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据150150第十章 招标人、招标代理机构对本招标文件的确认158158
第一章 招标公告
滁州市紫薇与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造(一期)施工项目招标公告信息(电子招标投标)
招标条件
项目名称滁州市紫薇与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造(一期)施工项目
项目审批、核准或备案机关名称滁州市南谯区发展和改革委员会
批文名称及编号南谯区发展改革委关于滁州市紫薇与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造项目建议书的批复 滁南发改审批【2022】307号
招标人滁州市南谯区重点工程建设管理处
项目业主滁州市南谯区重点工程建设管理处
资金来源财政资金
项目出资比例100%
招标方式公开招标
评标办法综合评估法
项目概况与招标范围
招标项目名称滁州市紫薇与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造(一期)施工项目
招标项目编号cznqgc202404-005
标段划分一个标段
招标项目标段编号cznqgc202404-005-01
建设地点滁州市内
建设规模项目位于滁州市南谯区清流路与紫薇路交叉口东南侧,一期建筑面积约25.60万平米,一期建设14栋高层住宅、1栋公共社区用房、1所幼儿园、商铺及附属设施。建安工程投资费用约86719万元。具体内容详见施工图纸及工程量清单。
合同估算价约86719万元
计划工期详见招标文件
招标范围招标人提供的全套施工图纸及工程量清单中的全部内容。
项目类别房屋建筑工程
其他
投标人资格要求
投标人资质条件投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级(或以上)资质,同时具有有效的安全生产许可证。
项目经理资格要求投标人拟委任项目经理须具备注册在投标单位的建筑工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格(B类)证书。 本项目不接受投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理(建造师)变更备案手续的原项目经理(建造师)作为拟任项目经理(建造师)参加投标。
信誉要求1、投标人存在以下情形之一的,不得被确定为中标人: ①投标人被人民法院列入失信被执行人的; ②投标人或其法定代表人或拟派项目经理(建造师)前三年有行贿犯罪行为的; ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单,且未被移除的; ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的; ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的; ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的; ⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录,且在披露期内的。 ⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 ⑨被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业,限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标;列入县级异常名录的施工企业,限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。 2、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第1条信誉要求①-⑨项情形之一的,接受其被确定为中标人。 备注:第1、2条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。
联合体投标本次招标接受联合体投标,应满足下列要求: 1、联合体参加投标的,联合体(牵头方和成员方)总数不得超过2家。同一专业工程由一个单位承担的,按照承担单位资质确定资质等级;同一专业工程由两个单位共同承担的,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业工程由不同单位分别承担的,按照各单位的相应资质确定联合体的资质。联合体牵头人和联合体成员按专业分工确定的联合体资质须满足招标文件的要求。 2、联合体参加投标的,招标文件下载、投标保证金缴纳、投标文件编制、电子签章、网上递交标书、解密等工作均由其牵头人负责办理,其他联合体成员方按招标文件要求提供相关材料即可。 3、联合体参加投标的,一旦中标,联合体各方将向招标人承担连带责任,各方应服从招标人的管理。 4、若为联合体投标的,联合体投标牵头方必须在投标文件中填报派驻项目经理(建造师)A,联合体成员方可根据项目情况自行选择是否在投标文件中填报派驻项目经理(建造师)B岗,若派驻,AB岗须满足项目经理资格要求。如联合体成员方没有在投标文件中填报派驻项目经理(建造师) B岗的,视为放弃填报派驻项目经理(建造师) B岗的权利,中标后不予填报增派。 5、联合体牵头人及成员单位共同对所提交的投标文件及相关证书材料的真实合规性负责。如联合体任一方出现保证金不予退还的情形,联合体所缴纳的投标保证金均不予退还。
多标段投标/
其他要求单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,违反上述规定的,相关单位投标均无效。
招标文件的获取
获取时间2024年4月30日17时00分至2024年5月21日8时00分。
获取方式(1)潜在投标人须登录滁州市公共资源交易中心网站(http://ggzy.chuzhou.gov.cn/)查阅并下载电子招标文件。 (2)招标文件获取过程中有任何疑问,请在工作时间(工作时间:工作日8:00-12:00,14:30-17:30)拨打0550-3801701。
招标公告发布时间2024年4月30日
投标文件递交的截止时间2024年5月21日8时00分
投标文件递交的方式投标人应在投标截止时间前通过滁州市公共资源交易中心交易系统递交电子投标文件。
开标时间2024年5月21日8时00分
开标地点滁州市公共资源交易中心(滁州市龙蟠大道109号房产大厦二楼)
招标文件价格0元
发布公告的媒介本次招标公告同时在滁州市公共资源交易中心、安徽省公共资源交易监管网、安徽省招标投标信息网等网站发布。
投标人提出异议的截止时间及方式如投标人对招标文件有异议,请于2024年5月11日8时(投标截止10日)前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中在线进行异议,具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。
受理异议的联系人及联系方式联系人:登录即可免费查看、张夏骄;联系方式:登录即可免费查看登录即可免费查看
投标保证金收取
保证金收取√要求投标人提交投标保证金,投标保证金的金额:50万元。 (□本项目对中小企业免收投标保证金。投标人为中小企业的须在投标文件中提交《中小企业声明函》。若为联合体投标的,联合体各方须均为中小企业。如评标委员会在评审过程中发现投标人声明与事实不符,视其投标保证金评审不通过,并报监管部门处理;如中标后发现投标人免缴投标保证金有弄虚作假情形,监管部门将从重从严处理。) □不要求投标人提交投标保证金。投标保证金的金额:50万元。
投标保证金形式支持现金(银行转账、银行电汇)、银行保函、保证保险、担保机构担保。
接收投标保证金的账户信息银行转账缴纳的投标保证金须投标截止时间前交纳完毕;投标保证金须从投标人基本账户转入交易中心下列账户之一,投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致,不接受汇票和结算卡汇入,以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。 ①户名:滁州市公共资源交易中心 开户行:中国建设银行股份有限公司滁州南谯政务新区支行 账 号:6232811720000010335 ②户 名:滁州市公共资源交易中心 开户行:中国农业银行滁州中都支行 账 号:123340010400044210000000055 ③户 名:滁州市公共资源交易中心 开户行:中国银行滁州分行 账 号:184245191886 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间,交纳保证金时须在交易附言中注明:“滁州市紫薇与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造(一期)施工项目”项目投标保证金。 各投标人请严格按照招标公告和招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金,否则在开标时无法查询保证金是否到账将导致评标委员会否决其投标。
投标保函要求1、采用电子保函的,投标人可登录滁州市公共资源交易中心网站“滁州市公共资源交易中心网站金融服务平台”,在线办理电子保函。操作手册见“滁州市公共资源交易中心-金融服务平台-通知公告”。为减轻投标人负担,鼓励优先使用电子保函形式。 2、采用纸质银行保函的,应为投标人基本存款账户开户行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函;采用纸质担保机构担保的,应为经金融监督管理部门审查批准,依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函;采用纸质保证保险的,应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 3、采用纸质保函(银行保函、保证保险或担保机构担保)的,纸质保函原件扫描件须上传至投标文件资信证明文件中,否则视为未按规定提交投标保证金。 4、投标保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间,否则招标人予以拒收。 5、注意事项: (1)投标人采用纸质保函(银行保函、保证保险或担保机构担保)的,须提供明确有效的查询途径(网址链接及查询方式,即能够通过互联网且无需任何授权即可在相应金融机构的官方网站)验证真伪,否则视为未按规定提交投标保证金。 (2)评标委员会应对投标保证金缴纳材料进行核查。如提供银行保函或担保机构担保或保证保险形式的,应根据投标人提供的查询途径进行查询核实并将是否存在异常情形的核实情况在评标报告中予以记录。 (3)中标候选人须在中标结果公示发布前将其开具至本招标项目的银行保函、担保机构担保、保证保险原件提交招标人(或招标代理机构),且原件须与投标文件中提供的扫描件一致,如存在未按照规定提交或提交内容不一致,招标人有权取消其中标候选人资格;发现弄虚作假的,招标人应报公共资源交易监督管理部门依法处理。
备注1、投标人为联合体投标的,保证金由牵头人基本账户转入交易中心账户或由牵头人办理投标担保。 2、本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第3.4.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第3.4.4项约定情形,则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。投标人采用银行保函、担保机构担保、保证保险方式提交投标保证金的,如出现本招标文件“投标人须知”第 3.4.4 项所列情形的,提供担保的银行、担保机构及保险机构将无条件向招标人支付保函所列的全部投标保证金金额,该支付行为视同投标保证金不予退还。 3、投标人采用虚假银行保函、担保机构担保、保证保险方式提交投标保证金的,应依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任。 4、中小型企业的企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定执行;上述企业由评标委员会依据投标人相关承诺、声明及提供的材料认定。中标单位为中小企业的,中标公示时同时公告其《中小企业声明函》。
其他说明
重要说明1、本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库(http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu)登记并进行信息确认提交的投标人投标,未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交;已办理过CA数字证书视为已在省库登记,进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话:(1)安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题(系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等):010-86483801转5-2 ;(2) CA数字证书有关问题:安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013(工作日),CFCA客服025-66085508 、0550-3801669(工作日);(3)市场主体招标环节和投标环节系统使用问题:400-998-0000(8:00-21:00)、0550-3801701(工作日)。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交,导致无法投标的,责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决,请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。 2、请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序(具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册)。 3、本项目采用不见面开标(远程解密)方式,开标时投标人无须至开标现场进行解密,开标采取远程解密方式解密投标文件,投标人远程解密方式:投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”,网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项,无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为:从本项目解密程序开始时计时,至完成投标文件解密时间,不得超过60分钟,否则投标文件将被拒绝。 4、投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准,投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考,投标企业可根据招标文件要求自行调整。
特别提示1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的,应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 2.投标人应填写投标信息并下载招标文件,否则无法上传投标文件。 注:投标人如为联合体的,牵头人必须填写投标信息(包括联合体所有成员信息)并下载招标文件。 3.本项目采用电子招标投标,请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态,投标人需注意更新,以免造成投标文件制作错误,如因此导致评标委员会否决其投标,责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701,4009980000。 4.如果过程中出现招标文件更改,应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。 5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件,制作成功后进行投标文件上传。 6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件,建议使用主锁。(如未办理CA数字证书请及时办理,网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的,责任自负) 7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期,不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。 8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的,由评标委员会否决其投标。 9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的(依法组成联合体投标的除外),由评标委员会否决其投标。 10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的,由评标委员会否决其投标,依法依规予以处理。 11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形,银行转账的,由市公共资源交易中心代为收缴,递交保函的,由招标人予以追缴。 12.投标人以联合体名义投标的,其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的,应当书面征得联合体其他成员同意,联合体成员之间投诉的除外。 13.投标人联系人或联系电话相同的,由评标委员会否决其投标,并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。 14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告(无违法违规证明版或核查版)》代替《诚信投标承诺书》,信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。
联系方式(受理异议的联系人及联系方式)
招标人名称滁州市南谯区重点工程建设管理处
招标人地址滁州市南谯新城7号楼4楼
招标人联系人登录即可免费查看
招标人电话登录即可免费查看
招标代理机构名称滁州市城投工程咨询管理有限公司
招标代理机构地址滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼605室
招标代理机构 联系人张夏骄
代理机构电话登录即可免费查看

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
序号条款名称编列内容
1.1.2招标人见招标公告
1.1.3招标代理机构见招标公告
1.1.4招标项目名称见招标公告
1.1.5建设地点见招标公告
1.2.1资金来源及出资比例见招标公告
1.2.2资金落实情况已落实
1.3.1招标范围招标人提供的全套施工图纸及工程量清单中的全部内容。
1.3.2计划工期计划工期:不高于850个日历天。 计划开工日期:具体开工日期以开工通知为准 计划竣工日期:具体开工日期以开工通知为准 除上述总工期外,招标人还要求以下区段工期(如有):/ 投标人自报的承诺工期为考核标准,工期每推迟一天,处以5万元/天违约金。提前不奖励,工期计算以总监的开工令为准。
1.3.3质量要求工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。
1.4.1投标人资质条件、能力和信誉详见招标公告
1.4.2是否接受联合体投标详见招标公告
1.4.3投标人不得存在的其他关联情形详见招标公告
1.9踏勘现场√不组织,投标人自行组织踏勘; □组织,踏勘时间: 踏勘集中地点:
1.10.1投标预备会√不召开; □召开,召开时间: 召开地点:
1.10.2投标人在投标预备会前提出问题时间:/ 形式:/
1.11分包□不允许 √允许,分包内容要求:主体结构、关键性工作的范围以外的专业工程; 分包金额要求:另行约定; 接受分包的第三人资质要求:必须经招标人同意,且须满足分包工程的资质要求。 注:允许分包的,其分包合同须报建设单位备案。
2.1构成招标文件的其他资料本工程施工图纸、工程量清单及招标澄清答疑文件。
2.2投标人提出异议的截止时间及方式如投标人对招标文件有异议,请于2024年5月11日8 时(投标截止10日)前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议,具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。
2.3招标人澄清的时间及方式2024年5月13日17时前在滁州市公共资源交易中心网站 “答疑澄清文件”栏目予以公告。
3.2.1增值税税金(1)计税方法: √一般计税方法 □简易计算方法 (2)发票类型: √增值税专用发票 □增值税普通发票增值税税率按照国家有关规定执行。其它: / 。
3.2.4最高投标限价□无 √有,公布的最高投标限价:867186271.41元(其中含暂列金额70100000元)。应当包括总价、各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、不可竞争性费用和税金。 发布时间:2024年4月30日17时前。 发布媒介:滁州市公共资源交易中心网站
3.2.5投标报价的 其他要求
3.3.1投标有效期自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
3.4.1投标保证金详见招标公告
3.5.1施工组织设计编制的特殊要求(1)本招标项目重点难点:工期紧、交叉作业多;详见图纸说明,由投标人根据施工图纸自行编制相关施工组织设计方案; (注:本项内容与施工组织设计重难点评审相对应,投标人必须在施工组织设计中全面重点阐述) (2)本招标项目危险性较大的分部分项工程清单:包括但不限于基坑工程、混凝土模板支撑工程、脚手架搭建等,具体内容详见图纸说明,由投标人根据施工图纸自行编制相关施工组织设计方案。
3.5.8投标文件份数加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。 (投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件,并按要求加盖单位章;份数:正本 1 份,副本 4 份;中标人领取中标通知书时,一并递交给招标代理机构)。
3.6.1是否允许递交备选投标方案√不允许; □允许: / 。
4.3.2是否退还投标文件√否 □是,退还安排: / ;
5.1开标时间和地点开标时间:同投标截止时间 开标地点:见招标公告
5.2开标程序(2)解密时间:解密程序开始后60分钟内(以电子交易系统解密倒计时为准),解密时间为2024年5月21日8时00分至2024年5月21日9时00分。 (4)公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容;多标段开标顺序: / 。
6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成:由招标人依法组建; 评标专家确定方式:评标专家由招标人在开标前从专家库中随机抽取。
6.3.2评标委员会确定中标候选人的人数3名,并标明排序。
7.1中标候选人公示媒介及期限公示媒介:同招标公告发布媒介 公示期限:公示发布次日起3日(如公示第三日为休息日或节假日,则顺延至休息日或节假日后第一个工作日)
7.5是否授权评标委员会确定中标人□是 √否
7.6中标通知书发出形式数据电文
7.7中标结果公示媒介公示媒介:同招标公告发布媒介; 公示期限:1 日
7.8履约担保□不要求中标人提交履约保证金。 √要求中标人提交履约保证金。 形式:支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。 金 额:中标合同金额×2%(取整到千) 收款单位:另行通知 开户银行:另行通知 银行账号:另行通知 缴纳时限:中标人须在中标通知书发出后7个日历天内足额交纳履约保证金 ( 投标保证金不能转为履约保证金),中标通知书发出后30个日历天内签订合同,如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的,视同放弃中标资格,招标人将扣除投标保证金。 履约保证金退还时限:履约保证金有效期满7日内(最迟不得超过项目竣工验收通过后28天)。 其他相关要求: 1、采用银行保函的具体要求:按招标人要求提供 2、采用担保机构保函的具体要求:按招标人要求提供 3、采用保证保险的具体要求:按招标人要求提供 4、联合体参加投标且中标的,以联合体牵头人的名义按上述要求缴纳履约担保。(可由招标人根据项目及自身情况进行约束) 注:履约担保开具前,须经过招标人确认同意
7.9签订合同中标通知书发出之日起3日内,应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
9.5投诉投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向相关行政监督部门投诉。在线投诉具体步骤和程序请参照服务指南>投诉渠道 https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/serviceGuide.html;投诉书格式等内容参见服务指南>办事指南>投标人服务>投诉受理一次告知书https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011001/011001001/011001001003/20211022/4b7d87ec-2c58-49b0-b76c-3a6277377930.html。
10.需要补充的其他内容
10.1招标代理服务费和专家评审劳务费
10.1.1招标代理服务费代理服务费具体金额:295000元; 代理服务费主体:中标人。
10.1.2专家评审劳务费费用或支付标准:以实际发生为准。 支付主体:代理机构。
10.2 招标文件获取与通知
10.2.1电子招投标本项目采用电子招标投标方式。
10.2.2图纸获取说明通过滁州市公共资源交易中心网站发布,投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。
10.2.3获取与查看通知本项目的招标文件、工程量清单、最高投标限价、澄清及修改等相关资料均通过滁州市公共资源交易中心网站发布,投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。
10.3主要材料要求□主要材料甲供,其他材料由中标人自行采购 其中甲供材料为: 无 √主要材料由中标人自行采购 如招标人对主要材料、设备的技术性能指标有特殊要求,应在招标文件第八章“技术标准和要求”品牌推荐表中推荐不少于三个品牌。对于招标人推荐品牌的材料、设备,投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌;采用其他品牌的应在报价文件《招标人推荐的材料品牌响应表》中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审,未在《招标人推荐的材料品牌响应表》中注明且未提供相关技术性能指标、业绩,或经评标委员会评审未通过的,中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择,合同价格不予调整。 √本工程采用商品砼。 √本项目采用预拌砂浆。 其他要求: (1)钢材首选使用马钢、南钢、武钢、沙钢等为代表的一类钢厂的生产产品; (2)中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级,并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验;中标人选定的材料供应厂家、质量须经招标人和监理单位备案,如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议,有权提出停止使用的要求,中标人必须服从要求,若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题,由此发生的一切费用由中标人承担;主要材料供应商发生过质量事故及管理混乱的,不得用于重点工程建设,发包人保留否决权;因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。 (3)业主对主要设备及材料有特殊要求的,需提供不少于三个推荐品牌供参考,对于招标人推荐品牌的材料设备,投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌性能、技术水平、质量标准的其它品牌,如采用其它品牌的,应在投标文件中注明并提供相关技术参数、业绩等供评标委员会评审,未注明或未提供相关技术参数、业绩的或经评标委员会评审未通过的,中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择,价格不予调整;招标人选择推荐品牌之外的除外。 (4)对于业主推荐品牌的材料,投标人如认为业主推荐的品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的,应在疑问提出的截止时间前通过交易中心电子交易平台提交。 (5)品牌推荐表中所选品牌的产品均为该品牌中档及以上的产品,中标人须在材料设备进场前将样品或技术参数报招标人认可 (6)要求提供产品厂家授权、承诺的,中标后签订合同前提供,中标候选人未在合同签订期限内提供的,视为放弃中标资格,投标保证金不予退还。 本项目所有主要材料及设备采购前,品牌须经招标单位认可,否则不予进场使用。如材料未经招标单位确认材料进场但未施工的,该材料由招标单位进行封存处理,同时将处以3万元/次违约金。如材料未经招标单位确认且已进场施工的,其产生的工程量及价款一律不予认可,同时将处以5万元/次违约金。
10.4相关要求1、本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的,应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 2、承包人在工程实施过程中的用工行为,必须严格按照《保障农民工工资支付条例》(国务院令 第724号)、《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(皖政办〔2016〕22号)以及《贯彻落实<工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法>的通知》(皖人社发〔2022〕5号)、《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》(皖人社发〔2022〕8号)等文件精神的有关规定,依法与招用的农民工签订劳动合同,并按规定及时足额支付工资。 执行《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金和农民工工资(劳务费)专户管理制度的实施意见》,其中工资保证金和工资专户按照工程项目所在地实行属地化管理,由工程建设项目的施工总承包企业(包括直接承包建设单位发包工程的专业承包企业)缴存和开设。若为联合体中标,由联合体中牵头人缴存和开设专户。 3、省外建设工程企业按照《关于进一步规范进皖建设工程企业信息登记有关工作的通知》(建市函〔2019〕1706号)进行相关信息登记。 4、保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。 5、我省行政区域内按照规定应办理建筑工程施工许可证的房屋建筑和市政工程建设项目,均应办理工程款支付担保。具体金额、担保方式等按《安徽省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工程款支付担保管理工作的通知》(建市〔2022〕54号)执行。
10.5评标过程中的澄清、说明或补正1、评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人,投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态,并确保联系方式有效,以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 2、因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函(远程网上询标)或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利,评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。
10.6解释权1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明; 2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准; 3、如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释; 4、系统中提供的表格(或格式文件)与招标文件中不一致时,以招标文件中提供的为准; 5、按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。
10.7同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中 “发包人”和“承包人”,等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。
10.8关于招标工程量清单、最高投标限价及投标报价编制特别说明本项目最高投标限价材料、设备价格依据造价管理部门发布的市场价格信息并结合市场实际价格综合考虑编制,投标人应根据施工图纸、招标工程量清单、补遗,并结合企业自身实力理性报价。
10.9其他1、如本项目招标文件中出现特定性、唯一性品牌的表述,该品牌仅作为参考,施工过程中不具有限定性。 2、项目经理必须是投标人本单位工作人员,提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。投标人对所提交的投标人或拟派项目经理业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议,进行有效投诉或举报, 被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查,并在规定的期限内举证,提供有关证明资料的原件;拒不配合执法机构调查,且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的,执法机构(滁州市公共资源交易监督管理局)依法处理。 3、中标人未履行下述义务的,滁州市公共资源交易监督管理局将依法对中标人进行处理,追究相关责任: ①招标文件载明在规定期限内中标人应领取《中标通知书》,若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》,招标人有权取消中标人中标资格,并将相关违约行为报送监管部门,实施信用惩戒; ②中标人应在规定期限内提交履约担保并与招标人签订合同, 若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同,招标人有权取消中标人中标资格,并将相关违约行为报送监管部门,记不良行为记录,实施信用惩戒; ③合同签订后,中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况,招标人有权解除合同,并追究违约责任,同时将相关违约行为报送监管部门,记不良行为记录, 实施信用惩戒; ④中标人中标后被监管部门查实存在违法行为,不满足中标条件的,中标无效,并做好项目后续工作; ⑤中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时,拒绝协助配合执法部门调查案件的,招标人可以取消其中标资格或解除合同。 4、项目经理(建造师)变更按照《关于进一步加强建筑施工现场项目经理(建造师)变更行为管理的通知》(滁公管〔2020〕1号)规定,需经发包人以及公管、住建部门同意。技术负责人变更需经发包人同意。 中标人因下列原因变更项目经理(建造师),须缴纳违约金50万元: √①患重病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的;√②离职的;√③违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的;√④无能力履行合同责任义务被建设行政主管部门或建设单位责令更换的(由发包人自行勾选)。 中标人因下列原因变更技术负责人,须缴纳违约金20万元: √①患重病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的;√②离职的;√③违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的;√④无能力履行合同责任义务被建设行政主管部门或建设单位责令更换的(由发包人自行勾选)。
10.10重点项目约谈实行重点工程项目考察约谈机制。项目单位牵头负责,公管等部门参与对预中标单位进行考察约谈、警醒提示,防止非法转包、违法分包、挂靠及出借资质的情况发生。
10.11变更招标方式按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。
10.12招标人补充的 其他内容(1)创建优质工程 √不要求。 □要求。 ①创建优质工程奖励要求: □获得市级优质工程奖项,给予工程结算金额的 / 奖励; □获得省级优质工程奖项,给予工程结算金额的 / 奖励; □获得国家级优质工程奖项,给予工程结算金额的 / 奖励; (2)暂估价 暂估价材料、工程设备及专业工程约定: 详见工程量清单 ; (3)安全生产 ①须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 ②坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 (4)本项目须创建滁州市(或以上)建筑安全生产标准化工地。如未创建成功或未获得的,处以中标价的0.5%作为违约金。
投标人须知前附表增加内容
10.13材料其他要求承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级,并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验;承包人选定的材料供应厂家、质量须经发包人和监理单位备案,如发包人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议,有权提出停止使用的要求,承包人必须服从要求,若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题,由此发生的一切费用由承包人承担;因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失。材料的使用样式,发包人在工程施工过程中有最终决定权,承包人必须服从且不得以任何理由提出价格调整,由此所带来的费用风险,承包人应在投标时充分考虑。因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失;产品厂家授权、承诺要求在工程开工前提供。承包人所采购、使用的材料,如需采购国内一线及以上品牌的必须为原厂生产,满足优等品质量标准;如发包人发现有贴牌、代加工等现象,承包人应无条件进行退场和返工处理,发包人有权追究其违约责任,由此而发生的一切损失由承包人负担。除非合同另有规定,工程量清单中的单价或金额,应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及其他伴随服务所发生的所有费用。项目最终清单及控制价如需经滁州市审计局复核的,市审计局的复核结果承包人必须无条件服从。用于计算和调整付费额的基础以经发包人委托的第三方机构确认的竣工审计结算价为准。项目实施过程中,招标人有权对参考品牌做出调整,具体以发包人要求为准。(9)承包人所报水、电、消防等设备须经相关部门认可,最终须确保通过相关部门验收及移交(包含所有相应的检测)。(10)承发包双方的材料、设备等,总承包单位负有妥善保管义务,由材料设备供应商向总承包单位按材料设备价的1%递交采保费。如总承包单位因总包管理及材料保管工作不到位而产生的费用从分包合同价款中扣除。
10.14人员到岗及履约要求人员考核:工程开工进场后,承包人必须按招标文件要求和投标承诺配备项目负责人(建造师)、技术负责人、质量员、安全员等项目部关键岗位人员。未经发包人同意,不得更换上述人员。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核,对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的,承包人7日内必须整改调整到位。否则,对于项目经理和技术负责人,按照2000元/人·天的违约金进行处罚,对于施工现场其他管理人员按照1000元/人·天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的,发包人有权终止合同,并提请相关行政主管部门对企业和人员进行处罚。2、人员考勤:①项目部所有管理人员上下班实行人脸识别电子考勤,人脸识别电子考勤系统设备必须与发包人现行使用的监管平台无缝对接。②监管平台设备及人脸识别电子考勤系统设备,承包人可以租赁或购买,但租赁或购买费用由承包人自行承担,含在投标报价中。③监管平台考勤范围为本项目监理部和项目部所有管理人员,监管平台信息及数据录入(包括质量、进度、安全、施工许可办理等)均由监理单位负责。④项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于22个工作日,施工现场其他管理人员每月在岗时间不得少于22个工作日。未按规定在岗履责的,对项目经理和技术负责人处罚2000元/人·天的违约金,对施工现场其他管理人员处罚1000元/人·天的违约金。质量员、安全员等项目部关键岗位人员离岗必须向发包人履行请假手续,若被发包人和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的,又未履行请假手续的,处罚5000元/人·次的违约金。
10.15人员变更质量员、安全员等项目部关键岗位人员变更必须经发包人批准,除亡故、重大疾病、出国、辞职等原因外,原则上不得变更。其中,亡故的需提供公安部门开具的死亡证明;重大疾病的需提供三甲及以上医院证明;出国、辞职等原因提出变更的,除需提供相关证明外,须缴5万元违约金,否则不得变更。变更后的质量员、安全员等项目部关键岗位人员必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员。
10.16前期手续办理中标人在领取中标通知书后必须配合办理相关报建手续、施工许可证,此项工作必须在中标通知书发放30日内完成(若因发包人原因造成的除外);否则,每拖延一天处以2000元违约金,提前不奖励。
10.17工程进度管理一、合同工期管理。 (一)工程有下列原因影响合同工期的, 由承包人提出,经发包人批准可顺延合同工期:1、土地和房屋征收进度不符合施工要求,涉铁路、涉部队、涉供电等影响施工;2、因地震、洪涝灾害、突发重大事件等不可抗力影响施工;3、因规划设计调整或重大变更,对工期造成影响的;4、其他非承包人原因影响工期的。承包人未提出工期顺延的申请或申请未经批准的,工期不予顺延。 (二)以投标人自报的承诺工期为考核标准,因承包人原因造成合同工期延误,每延误一天,罚款5万元/天,月工程量未按计划完成的当期不得请款,当月未完成的工程量纳入下月一并完成,完不成的仍不予请款,依次类推。连续两个月工程量未完成的,限制该企业一年内不得参与发包人主导的项目投标。 (三)对严重拖延工期(超期30天及其以上),经发包人督促,承包人拒不执行的,发包人可单方面终止施工合同,扣除50%履约保证金作为违约处罚,承包人在接到发包人终止施工合同通知7天内无条件退出施工现场。同时承包人须无条件配合交接工作(含变更施工许可证、前期资料手续对接、分部分项验收等),不得以任何借口阻挠另选的施工队伍进场施工,不得向发包人提出任何索赔要求。如承包人拒不配合则按已完合格工程量的80%进行结算并扣除50%履约保证金。因承包人原因造成的工期延误,延期监理费用由承包人承担。 二、施工计划管理。 承包人应按发包人的要求,每月、周将施工内容、施工应开作业面、每个工作面应上施工人员和机械数量编报,经项目经理、总监审核后报发包人。发包人不定期检查,检查中出现下列情形的给予施工企业2000-5000元/次违约处罚。(一)未按期报送进度计划;(二)计划作业面、施工人员和机械安排不足的;(三)未按计划开齐作业面、上足施工人员和机械。
10.18工程质量管理(1)发包人及相关行业主管部门在日常检查、专项检查、巡查过程中发现承包人未按设计文件和相关规范施工,存在质量隐患的,必须按要求在规定时限内整改到位,同时每次处以10000-50000元的违约金。对拒不执行或整改不力的,翻倍处罚。同时,发包人有权解除合同,并追偿经济损失。 (2)缺陷责任期内出现质量问题,发包人书面通知承包人限期整改。在规定时间内不及时处理的,发包人有权直接委托其他具备施工资质的单位进行维修,相关费用由承包人支付。
10.19安全文明管理(1)承包人必须确保安全文明施工,严格执行国家、安徽省、滁州市的相关规定,同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查,达不到相关规定和要求的,由发包人及时下发整改通知书,拒不整改或限期整改不到位的,处罚承包人10000-50000元/项/次的违约金。施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工移交结束,切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。 (2)执行《关于印发《滁州市建设工程及储备用地围挡整治提升方案》的通知》(滁创建指办〔2018〕19号文)。
10.20扬尘管理严格执行《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《滁州市城市扬尘管理办法》和《滁州市建筑工程施工扬尘污染防治实施细则》等相关规定。对违反规定或经检查达不到规定和要求,被相关部门批评、曝光、通报的,处罚承包人10000元/次的违约金。
10.21农民工工资信访管理(1)承包人每期申报工程款时,必须附上农民工工资发放证明书及工资表,由项目经理签字盖章,并由所有分包劳务班组长进行签字确认。 (2)每季度,工程总承包单位要提供农民工工资已足额发放到位的证明材料(包括每一名农民工签名的工资发放表等),由法人代表签字确认,并保证若有农民工工资拖欠纠纷由该企业负全责。 (3)工程项目竣工验收前,工程总承包单位应严格遵守《政府投资工程农民工工资信访管理办法(试行)》的相关规定和《安徽省建设领域农民工工资支付保障暂行办法》第十九条规定,进行农民工工资支付公示,将公示结果及农民工工资足额发放情况形成书面材料由法人代表签字确认,并提供农民工工资已足额发放保证书,说明农民工工资已足额发放到位,同时承诺若有农民工工资拖欠问题由该公司负全责。 (4)工程总承包单位应当建立企业内部农民工工资支付监督检查制度,每季度定期组织开展内部农民工用工和工资支付检查活动时,应当书面记录检查结果和发现的问题,以及纠正处理情况,建立完善企业内部信用业绩考核档案。 (5)工程总承包单位在签订劳务合同或兑付农民工工资清单上弄虚作假的,二日内必须整改到位,对该工程总承包单位处违约金1万元。 (6)工程总承包单位若因拖欠农民工工资造成农民工上访至我单位的,责令二日内整改,对该工程总承包单位处违约金1万元每次。 (7)对于拖欠农民工工资超过一个月的,将对该工程总承包单位暂停支付工程款;对于拖欠农民工工资超过二个月的,将对该工程总承包单位处违约金5万元,并计入不良行为记录一次;对于拖欠农民工工资超过三个月的,将对该工程总承包单位终止合同并上报主管部门处理。
10.22施工现场管理1.施工过程中,项目管理及施工人员以外的无关人员一律不得留宿施工现场,项目负责人负责管理及清理出场; 2.施工过程中,严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施,必须满足当地行政主管部门相关规定及要求; 3.施工场地及周边场地、道路、绿化、管线、围墙、设施设备等,若被施工方损坏,施工方必须无偿按照原貌恢复; 4.投标人自行勘察施工现场情况,因投标人未踏勘现场而造成的损失由投标人承担; 5.在工程建设过程中,出现质量、安全、进度、文明施工、扬尘污染、人员不在岗履职等违约行为的,发包人将给予违约处罚;如承包人拒不缴纳违约金的,发包人有权从履约保证金中直接扣除; 6.项目经理部需在醒目位置公示经监理、业主审定批准的月进度计划表,否则,当月不支付当月工程进度款; 7.本项目施工难度较大,投标人在标前应自行踏勘现场,充分考虑难度系数和不可预见因素施工期间的协调工作由承包人自行解决。投标人在投标报价时应充分考虑上述情况自行报价; 8.施工现场场地平整以及取、弃土场内的施工便道、机械整平以及协调渣土、环保、临时用地等相关部门办理相关手续、缴纳保证金及费用等由投标人自行承担,此部分费用包含在投标报价中(结算中不予计取),施工渣土、淤泥、建筑垃圾等弃置点需经相关部门批准,并报发包人备案后,方可施工,严禁违规倾倒堆存。否则,责任自负。 9.施工现场必须采用门禁管理系统,施工现场必须采用刷卡进入,费用由中标人自行承担。 10.中标后,在项目建设期间,中标人向发包人指定专人配合办理相关手续。 11.本工程施工过程中所有违约金均以银行转账形式或直接从进度款中扣除形式缴纳至招标人处,否则当期不予请款。
10.23竣工验收、竣工结算1.竣工验收时间:在材料手续齐全,具备竣工验收条件的情况下,从工程完工到竣工验收原则上不得超过30天,特殊情况经分管领导批准的可以延长。整体工程完工后组织竣工验收,验收合格之日作为竣工日期。 2.竣工结算申请:承包人须于竣工验收合格后60日内完成竣工结算报告和完整结算资料上报,特殊情况,经发包人批准的可以延长。凡因承包人原因,未能在规定时间内上报竣工结算的,处罚10万元/月的违约金。在发包人下达书面通知后承包人拒不配合的,发包人有权按已有资料或按已付款委托跟踪审计单位办理结算。 3.竣工结算审核按照滁州市政府投资建设项目结算审计相关文件规定执行。
10.24文明施工要求1)公共环境 ①建筑工地采用砌体、钢结构或彩钢夹芯板等,不得使用彩钢板封闭管理,高度不低于3米;储备用地、路面施工应一律设置建筑围墙进行遮挡。环境卫生干净整洁,围墙内外无乱堆放现象,无生活垃圾;施工现场标识明显,四周设置围墙、围挡,并符合标准;施工车辆有硬化的进出通道和冲洗设备,无抛洒和污染路面现象。 ②场内设有符合行业主管部门要求的场地硬化,车辆进出工地实行密闭运输,有车辆冲洗平台和冲洗设备、临时厕所、垃圾收集容器、污水处理排放系统、降尘设备等设施;场内干净整洁,机械设备、物料等摆放有序,安全施工措施到位,文明施工氛围浓厚。能够开展文明工地创建,施工噪音、粉尘等达到国家环保要求。 2)公益宣传 ①运用建筑围挡宣传展示社会主义核心价值观主题词、市民文明行为规范,及时更新中宣部、中央文明办发布的“讲文明树新风”、“图说我们的价值观”通稿作品以及本市自创的公益广告(建筑围挡无破墙开洞现象,公益广告无污染、破旧现象)。 ②公益广告展示面积占围挡总面积的比例不少于50%,且公益广告要与商业广告穿插展示(每3块告中必须要有1块公益广告),且单面围挡墙体均能看到公益宣传。步行30米,达到50%面积比例。 未按要求设置围挡的处罚10000元的违约金,情节严重的处以20000元的违约金。
10.25特别提示1.本工程二次招标采购以及水、电、气、通讯等配套工程企业入驻施工的,中标人必须无条件提供配合服务。 2.投标单位应自行踏勘现场并充分考虑各种情况和风险,投标报价应包含所有的专项措施费用。 3.由建设单位二次招标的各专业分包工程纳入总包管理,总包单位在各专业分包单位进场后按中标金额为基数的2%一次性收取配合费(总包单位不得向发包人申请此项费用,也不得以配合费未收取到位为由耽误工期进度),配合费包含施工现场管理与协调、竣工验收、资料归档、垂直运输的提供、临时道路的使用和水电接入点,且有责任对分包单位的质量和进度进行控制,如因分包单位的工程质量影响整体质量的责任由总包单位承担。水电费用由各专业分包单位自理。 4.建设方有权取消工程总承包单位与建设单位二次招标的专业分包工程相应重复部分,总承包单位不得以任何理由拒绝,必须无条件配合建设单位。 5.投标人在报价中要综合考虑工程量增加或减少以及招标过程中或合同执行过程中调整的总承包直接施工的工程范围、专业分包范围、暂估材料设备等因素。 6.发包人可根据实际需要调整、减少或部分委托其他单位实施,且发包人不保证项目最终投资额,投标人自行考虑风险,发包人不予任何补偿。 7.临时用水、用电由中标单位实施,费用自理,结算时不予计取。 8.本工程对于基坑检测、锚杆检测、基坑监测、沉降及平面移观测观测、人防检测、防雷检测、室内环境检测、消防检测等涉及第三方检测的费用,均已包含在总价内,投标单位综合考虑报价,结算不予以计取。 9.所有临时设施搭设由施工单位根据情况自行考虑,若发生拆除行为,不得以任何理由找建设单位申请索赔。
10.26工程档案1.本工程施工单位必须将工程准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段等所形成的各种形式的信息资料、材料及文件进行收集和整理,最终形成工程档案。 2.收集和整理标准必须按照中华人民共和国国家标准 GB/T50328-2014《建设工程文件归档整理规范》标准执行。 3.建设工程项目在组织竣工验收前,要进行工程档案进行预验收,未取得工程资料验收认可文件的,竣工验收不予通过;最终验收合格的工程档案必须在工程竣工验收合格后1个月内移交给建设单位。 4.本项目的工程档案整理费用均由中标单位承担。 5.档案需要按市城建档案馆要求执行
10.27其他要求1.除建设单位认可的设计变更和控制价中明确的暂定工程量(如软基、水塘处理等)外,本项目的原地貌土方高程以加密测量后的标注为准,施工过程中不再进行复测。 2.所有项目的外借土方和外弃土方(含拆迁建筑垃圾和其他构筑物)按5km计算;除必须外弃土方外,可利用土方必须在本项目中调配使用,按1km场内运输计算;景观绿化等室外工程的地形整理及堆坡造型含在投标报价中,控制价编制时不予计列,结算时不另行计算;原有沥青道路、混凝土道路面层(沥青、混凝土、水稳、石灰土)、混凝土结构、砖混结构等构筑物和建筑垃圾按四类土装运,不计拆除,拆除费用含在投标报价中,投标人自行承担,招标人不另行支付其他任何费用;清表土方按一、二类土挖方计算;所有取土场、弃土场以及预制场地由中标人自行选择(如招标人指定弃土场,以招标人指定为准),费用自理,结算时运距不做调整。 3.本项目所有场外道路、施工便道、围栏、三通一平及所有预制构件的预制场地硬化费用,由投标人综合考虑在报价中,控制价编制时不予计列,结算时不另行计算。 4.给排水管道沟槽如灰土回填按照素土回填定额加石灰用量计算,编制控制价时拌合费不予考虑,投标人在报价时应考虑拌合费用。 5.围堰工程均采用清表土机械运土回填。沥青混凝土和水稳采用信息价中半成品的价格。 6.沟槽回填石灰采用小堆沿线消解,路床石灰采用集中消解。改善土、灰土按场拌计算。 7.审减率原则上不得超过5%,对审减率超过5%的工程项目,进行处罚,处罚金额为超出部分的5%。 8.为满足创城要求,项目办公使用的板房需为全新的双层岩棉板活动板房,且外立面满足市文明办创城要求。 9.临时用水、电:自行解决,费用自理。 10.苗木种植选用20CM优质种植土和泥炭土配置营养土,配合比为7:3,控制价编制时按项计入,包干使用,由投标人在报价中综合考虑,结算时按照中标下浮率同比例下浮。
10.28其他注意事项1、构成本招标文件各个组成部分的文件,未经招标人书面同意, 投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人有权全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案,并不需征得其书面同意。 2、分包合同在分包项目施工前必须到招标人处备案;没有备案的,其施工分包费用,不予认可。 3、中标人在建设期内的各项资金筹措、建设活动必须严格遵守法律法规、招标人及相关部门的规定,以合法、自愿、合作共赢为原则和前提,否则招标人有权要求中标人及时整改或提取其履约保证金,直至终止合同并依法追究其全部责任; 4、如本项目中标单位在中标后及合同履约中存在违反合同条款或者其他违约违规行为(转包、 违法分包等),招标人有权取消其中标资格或者履约资格,并按照原中标顺序依次递补,由此造成损失的,将依法向原中标人进行追偿。
10.29共管账户在合同履行过程中,为确保项目资金专款专用,招标人与中标人共同设立共管账户(所在银行必须经招标人认可),本项目预付款付至此共管账户中。投标时须提供承诺函(格式见附件),否则按无效标处理。
10.30友情提示电子加密投标文件上传到系统后,需要投标企业和招标代理公司在投标截止时间后共同解锁,不存在商务报价等投标信息通过系统泄密的风险;投标截止时间前,已上传的投标文件也可以撤回修改。集中到投标截止时间前上传电子加密投标文件,可能出现由于投标企业制作电子投标文件不熟练、网络拥堵等不可预知的情况而且无法及时解决,丧失投标机会,请各投标企业提前制作、上传电子加密投标文件,否则由于无法及时上传电子加密投标文件而无效标或无效投标的情况,责任自负!
注:本项目图纸内容较多,系统内上传显示错误,为确保潜在投标人能够获取完整的本项目图纸,现已经将图纸上传至百度网盘,请各潜在投标单位自行下载。 链接:https://pan.baidu.com/s/1B883AO1DQjbTRiKLF9rFdg?pwd=ctzx 提取码:ctzx
各潜在投标人,根据省发改委有关以工代赈的文件要求,现补充说明如下: 1、本项目实施以工代赈建设任务和用工环节为:混凝土浇筑及养护、项目部后勤保障等环节。 2、以工代赈用工及劳务报酬发放要求:优先使用本地劳务组织及本地群众务工就业,及时足额发放劳务报酬,建立用工及劳务报酬发放台账。 3、本工程施工单位应与务工群众签订用工合同或协议,明确务工内容和劳务报酬标准,做好群众务工记录并留存群众务工的影像资料。

总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人:见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构:见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称:见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点:见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例:见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、质量要求
1.3.1 本次招标范围:见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划工期:见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求:见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
(1)资质条件:见投标人须知前附表;
(2)信誉要求:见投标人须知前附表;
(3)项目经理(建造师)资格:见投标人须知前附表;
(4)其他要求:见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外,还应遵守以下规定:
(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体各方权利义务,并承诺就中标项目向招标人承担连带责任;
(2)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人(包括联合体各成员)不得与本标段相关单位存在下列关联关系:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
(3)与本标段的其他投标人同为一个单位负责人;
(4)与本标段的其他投标人存在控股、管理关系;
(5)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构(单位)(工程总承包项目不采用);
(6)为本标段的监理人;
(7)为本标段的代建人;
(8)为本标段的招标代理机构;
(9)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;
(10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;
(11)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的,不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘,中标后签订合同时和履约过程中,投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由,提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。
1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,将提出的问题送达招标人,以便招标人澄清。
1.11 分包
1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合以下规定:
(1)分包内容要求:招标人允许分包或不允许分包的专业工程(如有)应在投标人须知前附表中载明;
(2)接受分包的第三人资格要求:分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,且具备投标人须知前附表中规定的资格条件;
(3)其他要求:投标人如有分包计划,应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”,明确拟分包的工程及规模,且投标人中标后的分包应满足合同条款的相关要求。
1.11.2中标人不得向他人转让中标项目,接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责,接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 偏离
1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求,视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应,否则,视为投标文件存在重大偏差,投标人的投标将被否决。
投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的,均属于存在重大偏差。
1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差:
(1)在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后,最终投标报价未超过最高投标限价(如有)或未被否决投标的情况下,出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误;
(2)投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理:
对于本章第 1.12.3 项(1)目所述的细微偏差,按照第四章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清;
对于本章第 1.12.3 项(2)目所述的细微偏差,可要求投标人对细微偏差进行澄清。招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括:
(1)招标公告;
(2)投标人须知;
(3)资格审查办法
(4)评标办法;
(5)合同条款及格式;
(6)工程量清单;
(7)图纸;
(8)技术标准和要求;
(9)投标文件格式;
(10)投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。
2.1.3当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。
2.2招标文件的异议
投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容,对招标文件有异议的,应在投标截止时间10日前以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。
2.3招标文件的澄清
招标人可以澄清招标文件,并以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天,并且修改内容影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容:
资信证明文件:
(1)投标人基本情况表;(如为联合体,各方均需提供)
(2)近年财务状况表;(本项目不采用)
(3)近年完成的类似项目情况表;(本项目不采用)
(4)正在实施的和新承接的项目情况表;(本项目不采用)
(5)联合体协议书 (如有);
(6)项目管理机构;
(7)其他资格审查资料。
技术标文件:
商务标文件:
(1)投标函;
(2)工程量清单报价书;
(3)招标人推荐的材料品牌响应表(如有);
(4)商务标评审所需其他材料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第3.1.1(5)目所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金,除投标人须知前附表另有规定外,增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额,应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价,投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.4款的有关要求。
3.2.4招标人设有最高投标限价的,投标人的投标报价不得超过最高投标限价,最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外,投标有效期为 90天。
3.3.2在投标有效期内,投标人撤销或修改其投标文件的,应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的,投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金,并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交,并应符合投标人须知前附表的规定。
无论采取何种形式的投标保证金,投标保证金有效期均应与投标有效期一致(采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间)。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期,则投标保证金的有效期也相应延长。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的,评标委员会将否决其投标。
3.4.3 未中标投标人的投标保证金,中标通知书同步推送至交易中心服务端,银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户;中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端,银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。
3.4.4 有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:
(1)投标截止后投标人撤销投标文件的;
(2)中标人无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。
3.4.5 投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》(滁公管〔2021〕7号)规定执行。
3.5投标文件的编制
3.5.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。施工组织设计编制的特殊要求见投标人须知前附表。
3.5.2本次投标不需要提供纸质投标文件,投标人应按照电子招标投标的要求,在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。
3.5.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,资格审查资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.5招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料,若在评标期间发现投标人提供了虚假资料,其投标将被否决;若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料,招标人有权取消其中标资格;如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料,招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。
3.5.6投标文件的制作应满足以下规定:
(1)投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。
(2)招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第九章“投标文件格式”中要求签章处,投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章(或签字)的原件彩色扫描件。联合体投标的,除联合体协议书外, 投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章(或签字)的原件彩色扫描件。
(3)投标文件制作完成后,投标人应对投标文件进行文件加密,形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的,加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密,否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。
(4)投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。
3.5.7 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统,该投标视为无效投标,投标人自行承担由此导致的全部责任。
3.5.8 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件,在领取中标通知书时,一并递交给招标代理机构。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外,投标人不得递交备选投标方案,否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价,或在投标文件中提供一个报价,但同时提供两个或两个以上施工组织设计的,视为提供备选方案。
4.投标
4.1投标文件上传
4.1.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件,并利用CA数字证书进行上传投标文件,上传已加密的投标文件,务必通过此方式上传投标文件。
4.1.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持,电话:0550-3801701。
4.2投标文件的密封和标记
4.2.1投标文件应按照本章第3.5.6项要求制作并加密,未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。
4.3 投标文件的递交
4.3.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前,将加密投标文件上传至电子交易系统。
4.3.2 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交, 并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的,视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的,电子交易系统应当拒收,投标无效。
4.4 投标文件的修改与撤回
4.4.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前,投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件,并可修改后重新加密上传,开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前(开标时间)和地点通过电子交易系统公开开标。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标:
(1)公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称;
(2)投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作;
(3)招标人或招标代理机构完成解密工作,导入并读取所有成功解密的投标文件;
(4)按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容;
(5)开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的,应当在开标过程中提出,招标人在开标过程中作出答复,并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:
(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属;
(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员;
(3)与投标人有经济利益关系;
(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;
(5)与投标人有其他利害关系。
6.1.3评标过程中,评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的, 招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效,由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。
6.3.2评标完成后,评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内,按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。中标候选人公示期不得少于3日。
7.2 评标结果异议
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.4 业绩奖项公示
招标人对中标候选人的得分业绩和奖项进行公示。(如有)
7.5 定标
按照投标人须知前附表的规定,招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
7.6 中标通知
在本招标文件规定的投标有效期内,招标人以数据电文向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.7 中标结果公示
招标人在确定中标人之日起3日内,按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。
7.8 履约担保
7.8.1在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的,其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.8.2 中标人不能按本章第7.8.1项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.9 签订合同
7.9.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第7.6款规定所确定的中标人。
投标人所派出项目经理(建造师)须不得有在其他尚未完工(以竣工、交工、完工验收报告等手续为准)项目或已中标项目(以发放中标通知书为准)中担任项目经理(建造师)情形。如有,项目在滁州市区域内的,取消其中标资格,记入不良行为记录;项目在滁州市区域外的,须在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内,提供经行政主管部门备案的变更证明材料,否则取消其中标资格,记入不良行为记录。
7.9.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件,或不按照招标文件要求提交履约保证金的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.9.3 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。
7.9.4 除法定情形外,建设工程合同履行期间项目经理(建造师)不得更换。项目经理(建造师)确需变更的,应根据招标文件要求,变更后的项目经理(建造师)不低于投标文件中拟派项目经理(建造师)的资格条件。
7.9.5 联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
依法必须招标的项目有下列情形之一的,招标人将重新招标:
(1)投标截止时间止,投标人少于3个的;
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的;
(3)中标候选人均未与招标人签订合同的;
(4)法律、法规规定的其他情形。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
9.5.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的,应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。
第三章 资格审查办法
资格审查办法前附表
条款号审查内容评审标准
1审查资料法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) (如为联合体,仅联合体牵头人须提供)检验电子标书
诚信投标承诺书(或《公共信用信息报告(无违法违规证明版或核查版)》)(如为联合体,联合体各方均须提供)
企业法人营业执照(如为联合体,联合体各方均须提供)
企业资质证书(如为联合体,联合体各方均须提供)
企业安全生产许可证(如为联合体,联合体各方均须提供)
项目经理(建造师)有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书(B证)(如为AB岗的,均须提供)
投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理(建造师)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明(证明文件两个月内有效)(同一人担任不同公司法定代表人的,该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料),投标人是事业单位的,暂未缴纳养老保险的,须由其主管部门出具证明。
项目管理机构。查看项目管理机构主要人员组成表。
联合体投标人(如有)
投标保函(如有)
共管账户承诺函

重要提示:
(1)资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中,制作投标文件时插上CA数字证书,从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料,或按招标文件要求上传至指定位置;若所需材料无对应栏目,则将该材料上传至“其他所需材料”里,做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息,保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据,投标人自行核验政务数据的准确性,对引用的政务数据承担责任。
(2)评标专家在检验电子投标文件过程中,如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的,视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的,同样按无效标处理。
(3)投标人拟委任项目经理为注册建造师(含一级、二级)的,须提供有效的纸质版电子证书。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。
投标人提供的安徽省新版二级建造师电子注册证书纸质版需在安徽省住房和城乡建设执业资格注册管理系统中打印,打印后应由二级建造师本人在证书的个人签名处手写本人签名,或在新版二级建造师电子注册证书纸质版后附其本人知情承诺(视为个人签名处的手写本人签名),格式自拟。未手写个人签名或未提供二级建造师本人知情承诺的,个人签名或知情承诺签字与签名图片笔迹不一致,此证书无效。其他省份按各省相关规定执行。
1.审查资料
(1)法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证);(如为联合体,仅联合体牵头人须提供)
(2)诚信投标承诺书(或《公共信用信息报告(无违法违规证明版或核查版)》)(如为联合体,联合体各方均须提供)
(3)企业法人营业执照;(如为联合体,联合体各方均须提供)
(4)企业资质证书;(如为联合体,联合体各方均须提供)
(5)企业安全生产许可证;(如为联合体,联合体各方均须提供)
(6)项目经理(建造师)有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书(B证)(如为AB岗的,均须提供);
(7)投标人的法定代表人(或委托代理人)和项目经理(建造师)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明(证明文件两个月内有效)(同一人担任不同公司法定代表人的,该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料),投标人是事业单位的,暂未缴纳养老保险的,须由其主管部门出具证明;
(8)项目管理机构。查看项目管理机构主要人员组成表;
(9)联合体投标人(如有);
(10)投标保函(如有);
(11)共管账户承诺函。
温馨提示:
(1)请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位基本信息,保证信息最新且有效。
(2)请投标人认真准备投标文件资格审查资料,如评标专家在检验电子标书过程中,如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的,视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的,同样按无效标处理。
2.审查办法
由资格审查委员会(评标委员会)按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。
3.资格审查委员会和审查标准
3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会(或评标委员会)负责。审查标准见资格审查办法前附表。
3.2由资格审查委员会(评标委员会)按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的,其资格审查为不合格:
(1)未上传电子标书或电子标书经审查不合格;
(2)联合体投标人没有提交联合体协议书;
(3)保证金不按第二章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的;
(4)投标人未办理省主体库登记入库手续的;
(5)投标人投标 MAC 地址一致的;
(6)投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的;
(7)投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号信息雷同的;
(8)法律、法规规定的其他情形。
4.审查结果
只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。
第四章 评标办法(综合评估法)
(一)中标候选人的确定
第一阶段,评标委员会对投标人依次进行资信、技术文件审查,对均满足要求的投标人先进行除投标报价之外的评审因素打分,汇总后的得分按照从高到低进行排序(得分相同的并列,下一个排名顺延。如2个投标人并列第一,则第3个排名为第三名),选择总得分排前N个的投标人进入第二阶段评标,N取值为9。与第N个得分相同的一并进入第二阶段评标。不少于3个但不足N个的,全部进入第二阶段评标;不足3个的,本项目流标。
第二阶段,投标报价评审。评标委员会仅针对进入第二阶段的投标人商务标文件进行评审,评审过程中如出现无效投标,将替补至N个投标人,剩余投标人不足替补至N个的,至少替补至3个,否则本项目流标。以进入第二阶段的有效投标报价作为评标基准价计算范围。根据投标报价评审规则计算投标报价得分。确定中标候选人排序时,按照各项评审因素的总得分从高到低进行排序,得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等,以投标报价低的优先,投标报价仍相等,由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。
(二)资信标评审(12分)
序号评审因素分值设置评审标准
1企业业绩注:若为联合体投标,须为牵头方提供5分投标人自2019年1月1日至投标截止时间,具有一个单项合同总建筑面积20万平方米及以上的房屋建筑工程(不包含工业建筑)施工业绩的,得2.5分;本项满分5分。 评审核验电子标书中的下述文件、材料 (提供下列资料扫描件):①中标通知书;②合同;③工程竣工验收报告(或竣工验收备案表或竣工验收备案证书)或行业主管部门出具的已完工证明;④该业绩在全国建筑市场监管公共服务平台或全国公共资源交易平台(包括各省市平台,如全国公共资源交易平台(安徽省 滁州市))可查)截图及网址。上述材料缺一不可,如上述材料不一致或不能够充分有效证明该工程业绩的规模、工程类型等评审因素,则须另行提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料。 注:业绩规模以合同为准,业绩时间以工程竣工验收报告(或竣工验收备案表或竣工验收备案证书)或行业主管部门出具的已完工证明为准。
2联合体协议2分联合体投标的,提供联合体协议明确权责分工(投标人必须明确整个项目的主体结构、关键性工作由联合体牵头方承担)等内容的得2分;提供联合体协议但内容不明确的得1分。 非联合体投标的,该项得2分。 注:主体结构、关键性工作范围:房建为主体结构;园林景观工程为绿化采购、栽植、养护
3项目经理(建造师)答辩(联合体投标的,由牵头方派出的项目经理(建造师)答辩)5分(1)本项目对项目经理(建造师)进行答辩,评标委员会根据各投标人拟派的项目经理(建造师)答辩情况进行综合性对比,该项由专家评委评审打分,取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为项目经理答辩最终得分(分值相同只去一次),保留两位小数点,第三位四舍五入。 评标委员会根据项目情况及投标人所提供的投标文件,向拟派项目经理(建造师)进行提问,拟派项目经理(建造师)进行答辩。提问内容包括但不限于以下内容: ①招标项目涉及的工程概况、总平面布置、总体筹划、施工重难点等;②对招标项目工程质量、安全、进度等目标掌握程度及相关应对方法或保障措施等。 优秀的得5分,良好的得4.5分,一般的得4分,合格的得3.5分,不合格或未参与答辩的不得分,本项目满分5分; 答辩顺序:按评标辅助系统中投标单位顺序确定答辩顺序,项目经理答辩时须手持身份证核对身份信息。若答辩人与投标文件中项目经理名称不一致的,此项打分作为零分处理。 注:答辩采用钉钉远程视频会议方式进行,请各申请(投标)单位下载电脑版钉钉软件,注册登录账号后点击“会议”,再点击“加入会议”,输入“入会口令”,进入会议,并打开摄像头,用视频形式进行“答辩"; (2)项目答辩基本流程: 第一步:招标文件载明使用钉钉软件进行项目答辩,各投标人需提前下载钉钉软件、注册账号,准备有摄像头、耳麦答辩电脑。 第二步:投标文件解密后,按照招标文件预留的联系号码,添加代理机构项目负责人为钉钉好友。 第三步:代理机构在钉钉上创建答辩会议室,按照答辩顺序,邀请项目经理进入会议室进行项目答辩。答辩完成,请出此项目经理后,再邀请下一个项目经理进入会议室。 注意事项: (1)以上要求须在电脑端(电脑务必配备摄像头及音频)操作且保证网络及电脑等相关电子配套设备畅通情况下进行,且须保证所在房屋内只有答辩人一人,项目经理自行安排场地。因投标人(项目经理)网络、软件、音视频等因素造成演示不畅或未能及时接听电话导致无法答辩的,由投标人自行承担相应后果。 (2)投标人须在资信标文件中注明拟派本项目参加答辩的项目经理本人手机联系方式和钉钉账号并提前在电脑端安装钉钉软件,在开标当日须全程确保联系畅通(因评标时间的不确定性,拟答辩项目经理在答辩前须全程做好准备,包括不限于午休及下班时间),在答辩通知发出后(项目经理电话或短信通知或钉钉在线通知)10 分钟内未进入会议的,视为放弃答辩,由此造成的一切不利后果,由投标人承担。 (3)答辩过程中,不要开启代理端摄像头,以防泄漏专家信息; (4)陈述及答辩时间不超过5分钟; (5)投标人拟派的项目经理(建造师)须在2024年5月21日8时00分至2024年5月21日12时00分添加代理机构工作人员钉钉账号15309609589或投标文件解密后,按照投标人预留的联系号码,代理机构添加投标人为钉钉好友。
注:提供的企业业绩只计算评标分值对应的项目数量(本项为2个),按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量,超出部分不进行评审。对应数量内业绩不符合招标文件要求不得分的,不再补充评审超出部分业绩。如:提供2个业绩即得满分的,按照投标文件排序评审第一项、第二项业绩,其余超出部分不再评审。

(三)技术标评审(10分)
条款号评审因素评审标准
4.1.1形式评审标准投标文件格式符合第九章“投标文件格式”的要求, 否则经评委会一致认定后,按照无效投标处理。
4.1.2响应性评审标准(初步评审)投标内容符合第二章“投标人须知”规定。
权利义务符合第五章“合同条款及格式”规定。
技术标准和要求符合第八章“技术标准和要求”规定。
技术标评分细则
序号评审因素分值设置评审标准
1施工组织设计10分包括 ①、总体筹划与总平面布置; ②、工程进度计划与措施及施工网络图; ③、主要施工方案和技术措施; ④、主要物资供应计划; ⑤、劳动力安排计划,主要施工机械、设备进场计划; ⑥、确保工程质量的管理体系与措施; ⑦、确保安全生产的管理体系与措施; ⑧、确保文明施工的管理体系与措施; ⑨、工程重难点及对应保证措施; ⑩、危大工程安全管理与新技术、新产品、新工艺、新材料应用(如有)等。 每个评分点优秀得1.0分,良好0.9分,一般0.8分,合格0.7分,不合格或缺项不得分。

注:1、该项由专家评委评审打分,取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分,保留两位小数点,第三位四舍五入。
2、该项目技术标为暗标横向评审,暗标横向评审技术标不设目录,评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号;投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表(技术标部分不得签章)等有关表述,否则该评分点作零分处理。
2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容,格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版;
2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体,文字及图表均为黑色;文字部分不得插入任何图表(可以用“见附图x”或“见附表x”说明)。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末,计算在页数要求内;
2.3 正文采用宋体四号常规字,字符间距设为标准值,行距为单倍行距,不勾选“如果定义了文档网格,则对齐到网格”;正文统一设为左对齐,章、节标题、及段落首行缩进2个汉字,段落前后不设空行;正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志,正文页码用小五号阿拉伯数字,居中。单位符号中有上下角标要求的,必须在相应位置做角标;
3、技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的,每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的,对技术标(暗标)部分不予澄清、说明或者补正。
4、招标人应根据招标项目实际,在招标文件中明确招标中施工组织设计的评审要点。其中施工组织设计评审要点主要包括:
①、总体筹划与总平面布置(页数不多于4页);
②、工程进度计划与措施及施工网络图(页数不多于10页);;
③、主要施工方案和技术措施(页数不多于15页);
④、主要物资供应计划(页数不多于4页);
⑤、劳动力安排计划,主要施工机械、设备进场计划(页数不多于12页);
⑥、确保工程质量的管理体系与措施(页数不多于7页);
⑦、确保安全生产的管理体系与措施(页数不多于7页)
⑧、确保文明施工的管理体系与措施(页数不多于7页);
⑨、工程重难点及对应保证措施(页数不多于7页);
⑩、危大工程安全管理与新技术、新产品、新工艺、新材料应用(如有,页数不多于15页);
具体篇幅(字数)不符合要求的,扣分标准为0.2分。偏离规定标准的,评标委员会应酌情扣分。
5、暗标评审仅限评标环节。评标结束后,如出现质疑、投诉、举报等,经认定评标错误的,由评标委员会纠正错误或重新评分,此时不再受暗标评审约束,但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表(技术标不得签章)等有关表述的,对应技术标评分点仍按零分处理。
6、如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的,该项目流标。
(四)商务标评审(78分)
条款号评审因素评审标准
4.2.1形式评审标准投标函签字盖章有投标人及其法定代表人签章。
投标文件格式符合第九章“投标文件格式”的要求。
商务标签字盖章按投标文件格式要求签章。
报价唯一只能有一个报价。
4.2.2响应性评审标准工期符合投标须知前附表规定。
工程质量符合投标须知前附表规定。
投标有效期符合投标须知前附表规定。
已标价工程量清单与招标人发布的招标工程量清单(含需评审材料清单)排序一致,能有效导入计算机辅助评标系统。
投标总价评审不得高于最高投标限价,也不得低于工程成本价。
暂列金额、专业工程暂估价、分部分项工程材料及设备暂估价与招标人发布的招标工程量清单一致。
4.2.3详细评审标准工程成本评审投标报价出现下列情形之一的,由评标委员会重点评审后界定其报价是否低于工程成本:
投标报价投标报价低于同一工程有效投标报价平均值10%以上。
报价内容完整性因投标人原因造成投标报价清单缺漏,缺漏项总额(多算或多报总额不得抵消缺漏项目总额)累计占同一工程有效投标总报价平均值5%以上。
人工工日单价不得低于招标人发布的最高投标限价中的人工工日单价
需评审材料数量需评审的主要材料消耗量低于最高投标限价相应材料数量的5%以上,且低于同一工程有效投标报价相应材料消耗量平均值的3%以上。
施工机具使用费施工机具使用费低于同一工程有效投标报价施工机具使用费平均值的10%以上。
管理费和利润费率管理费、利润投标费率低于0%。
无效报价暂估价材料、设备材料、设备暂估价未按要求计入分部分项工程费。
不可竞争项目费费率低于建标〔2021〕42号文规定的费率。
税率低于《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》(皖造价〔2019〕7号)规定的费率。
7.1商务 评分 (78 分)商务标评分按下列步骤计算: 第一步:计算B值。 ①B值为计算范围内有效投标人报价的算术平均值。 第二步:计算评标基准价F值。 ①F=B×(1-K),其中K为调整系数,K的取值为-0.5%(1号),0%(2号),0.5%(3号),1.0%(4号),1.5%(5号)。 第三步:计算报价偏差率。 ①偏差率=|(投标报价-评标基准价)/评标基准价|×100% 第四步:计算报价得分 ①投标报价等于评标基准价的得满分。 ②投标报价高于评标基准价的,投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×1 ③投标报价低于评标基准价的,投标报价得分=报价满分值-偏差率×100×0.5 注:计算过程中,B值、评标基准价F值、偏差率、报价得分均保留两位小数,小数点后第三位四舍五入。B值为计算范围内有效投标人报价的算术平均值。

商务标评审表注:
1、投标人总报价如超过A值,A值=最高投标限价×(1-J)+(暂列金额+暂估价)×1.09×J(其中J=8%),则商务标不得分,且该投标报价不参与B值计算。
2、只有通过详细评审的投标人才能参加评分。
3、本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价(多算投标报价、多报费用不扣减),报价以元为单位,保留两位小数,小数点后第三位四舍五入。
4、B值计算方法:B值为入围第二阶段的投标人的有效投标报价的算术平均值。
5、K值的抽取:资信标、技术标、商务标详细评审完成后,招标人抽取K值,并根据抽取的K值计算F值,评标办法中的评标基准价计算出来后,除数字计算错误外,其他情况均不再调整。
6、其他
6.1 缺漏项金额是指投标人漏计招标人发布的清单项目,按最高投标限价对应清单综合单价计算缺漏金额。
6.2 本表所述累计投标报价缺漏错总额占原投标报价格5%以下者,视为投标人主动让利或包含在其他项目中,不修正总价,工程结算时亦不予调整。
评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章规定的评分标准进行打分,并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人应当不超过3名,并标明排序,但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等,以投标报价低的优先,投标报价仍相等,由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。
根据评标委员会评审初步结论,项目单位(代理机构)对预中标候选人、法定代表人及其项目经理(建造师)是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后,提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求,由评标委员会取消其预中标候选人资格,并依次替补,再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑(异议)、投诉发现中标候选人存在信誉问题,则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准值。
2.评标委员会的职责
评标委员会应当根据本评标办法,应进行系统地评审和比较,向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审,提出评审意见,不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责,并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,存在异常低价,有可能影响项目质量或者不能诚信履约的,应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的,评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。
3.评标程序
评标先做准备工作,再进行资格、技术标评审,然后进行商务标评审。
3.1评标准备工作
评标委员会熟悉评标工作情况:
(1)阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。
(2)阅读、研究招标文件和相关评标资料,获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容:招标项目的范围和性质,招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
(3)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
(4)核对评标工作用表。
3.2技术标评审
详见技术标评审表。
3.3商务标评审
详见商务标评审表。
3.4推荐中标候选人:
资信评审、技术标评审、商务标评审后,推荐中标候选人,并标明排序。
4.评审内容
4.1技术标评审
4.1.1形式性评审标准:见技术标评审表。
4.1.2响应性评审标准:见技术标评审表。
评标委员会依据上述标准对投标文件进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的,作无效投标处理。对否定的技术标,评标委员会要提出充足的否定理由,并填写在技术标评标记录上。
4.2商务标评审
只有通过技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。
4.2.1形式性评审标准:见商务标评审表。
4.2.2响应性评审标准:见商务标评审表。
评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,作无效投标处理。
4.2.3详细评审标准:见商务标评审表。
4.2.3.1投标报价清标:
(1)清标是指通过对需要评审的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法,对基础性数据进行分析和整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据,为评审中的质疑工作提供基础。
(2)清标工作应当使用计算机辅助评标系统,由计算机完成。
(3)清标的内容和步骤:
① 投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差。
② 投标文件存在的算术计算错误和修正结果。
③ 在列出的所有偏差中,属于重大偏差的情形和相关依据;在列出的所有偏差中、属于细微偏差的情形。
④ 列出投标价格过高或过低等的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生原因的摘录。
4.2.4评标委员会审查投标文件,审核并确认清标结果,包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容,看其是否有计算或表达上的错误,投标报价有错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。
(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准。
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。
(3)工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时,以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准,调整或修正后的价格与投标报价相比,价格低的为中标价。投标人不接受的,其投标将被拒绝。
5.无效投标条款
5.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件:
(1) 未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的,开标系统不予接收,投标将被拒绝。
(2)所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标企业接到远程解密指令后,须在规定时间内解密(以网上招投标系统解密倒计时为准)。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时,投标文件无效;因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障,导致无法按时完成投标文件解密的,经代理公司申请后可延迟解密时间】。
5.2投标人有下列情形的,经评审后其投标作无效投标处理:
5.2.1技术标评审
评标委员会依据《技术标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的,做无效投标处理;对否定的技术标,评标委员会要提出充足的否定理由,并填写在技术标评标记录上。
5.2.2商务标评审
(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的,做无效投标处理;
(2)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的,作无效投标处理。
5.3其他无效投标情况:
(1)评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。
(2)按第四章“评标方法”第4.2.4项修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标将被拒绝。
(3)第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
(4)投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
(5)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
(6)未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应,或者关键字迹模糊、无法辨认;经公共资源交易监督部门核准的。
(7)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件规定提交备选投标的除外。
(8)投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
(9)投标文件中填报的拟任项目经理(建造师)与资格审查通过的项目经理(建造师)前后不一致的。
(10)投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的,或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后,投标人不接受修正的投标报价的。
(11)投标人投标MAC地址一致。
(12)投标人单方面出现其他投标人材料。
(13)评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的,投标无效。
(14)投标人申请开具电子保函MAC地址一致。
(15)投标人联系人或联系电话相同的。
(16)法律、法规规定的其他情形。
6.投标文件的澄清和补正
6.1在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误,其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。
按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标,此报价即为中标价。
7.评分标准
评分标准:见资信、技术及商务评分表。
8.评审结果
8.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外,评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。
8.2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容:
(1)基本情况和数据表。
(2)评标委员会成员名单。
(3)开标记录。
(4)符合要求的投标人一览表。
(5)否决投标情况说明。
(6)评标标准、评标方法或者评标因素。
(7)评分比较一览表。
(8)经评审的投标人排序。
(9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
(10)澄清、说明、补正事项纪要。
8.3依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
依法必须进行招标的项目,除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的,视为对中标结果没有造成实质性影响,招标人可以依法继续开展招标活动。
9.其他
投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。
第五章 合同条款及格式
合同编号:(HT-YL- )
施工合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一节 合同协议书
发包人(全称):滁州市南谯区重点工程建设管理处
承包人(全称):  
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就滁州市紫薇与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造(一期)施工项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:滁州市紫薇与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造(一期)施工项目。
2. 工程地点:滁州市南谯区。
3. 工程立项批准文号:滁南发改审批【2022】307号 。
4. 资金来源:财政资金。
5. 工程内容:本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围:施工图纸和工程量清单载明的施工内容及施工过程中的变更调整内容(如施工图纸和工程量清单不一致,由发包人负责解释)。
二、合同工期
计划开工日期: 年 月 日
计划竣工日期: 年 月 日
工期总日历天数: 天。实际开工日期以监理开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。承包人自报的承诺工期为考核标准,每推迟一天,按5万元/天处以违约金,提前不奖励。
三、质量标准
工程质量符合国家工程施工质量验收合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为:
人民币(大写) (¥ 元,其中含暂列金额 元);
其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写) (¥ 元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写) (¥ 元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写) (¥ 元);
(4)暂列金额:
人民币(大写) (¥ 元)。
2. 合同价格形式: 固定单价合同 。
五、项目经理(建造师)
承包人项目经理(建造师):  。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于 2024 年 月 日签订。
十、签订地点
本合同在 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 双方签字、盖章 生效。
十三、合同份数
本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。
发包人:  (公章) 承包人:  (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
组织机构代码: 组织机构代码: 
地 址: 地 址: 
邮政编码:  邮政编码:
法定代表人:  法定代表人: 
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真: 
电子信箱: 电子信箱:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
第二节 通用合同条款
使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同(GF-2017-0201示范文本)》第二部分通用条款。(因办理施工许可证时需要通用条款,请签订施工合同时,一并打印出来。)
第三节 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括:本项目招标文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,若上述文件有不明确或不一致之处,以招标文件为准;
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人:
名 称: 详见监理合同  ;
资质类别和等级: 详见监理合同   ;
联系电话: 详见监理合同 ;
电子信箱: 详见监理合同 ;
通信地址: 详见监理合同 。
1.1.2.5 设计人:
名 称: 详见设计合同 ;
资质类别和等级:详见设计合同 ;
联系电话:详见设计合同 ;
电子信箱: 详见设计合同  ;
通信地址: 详见设计合同  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:见施工图纸并现场确定 。
1.1.3.9 永久占地包括:指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
1.1.3.10 临时占地包括:指发包人为建设本合同工程临时征用,承包人在完工后须按合同要求退还的场地。临时占地所涉及的费用,包括但不限于:手续办理、租金、复垦、善后处理等费用均由承包人承担,并综合考虑在投标报价中。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章 。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括: 中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:承包人自备国内现行适用的标准、规范 ;
发包人提供国外标准、规范的份数: 无 ;
发包人提供国外标准、规范的时间: 无 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:按现行规范执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:
(1)本合同协议书;
(2)合同履行中签订的补充文件、补充协议;
(3)本合同专用条款;
(4)中标通知书;
(5)招标文件及其附件;
(6)投标文件及其附件;
(7)本合同通用条款;
(8)合同附件;
(9)标准、规范及有关技术文件;
(10)设计文件、资料和图纸;
(11)双方约定构成合同组成部分的其他文件;
合同履行中签订的补充文件:施工图设计文件,以及合同履行中生成的图纸文件;经批准的施工组织设计;监理人发布的变更指示;工程签证;工程会议纪要及备忘录。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人向承包人提供图纸的期限: 开工通知前 ;
发包人向承包人提供图纸的数量:提供2套,不足的由承包人自行复制,费用自理;
发包人向承包人提供图纸的内容: 全套施工图 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:包括但不限于施工组织设计、总进度计划、阶段性进度计划、月度进度计划、工程计量报告、竣工资料、归档资料电子档、影像资料及工程结算送审资料及发包人、监理人要求提供的等其他文件;
承包人提供的文件的期限为: 按监理要求执行 ;
承包人提供的文件的数量为: 按监理要求执行 ;
承包人提供的文件的形式为: 按监理要求执行 ;
发包人审批承包人文件的期限: 7天 。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
关于图纸和承包人文件保管的约定:除专用合同条款另有约定外,承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点: 发包人办公室;
发包人指定的接收人为: 发包人指派的项目负责人  。
承包人接收文件的地点: 项目部 ;
承包人指定的接收人为: 项目负责人 。
监理人接收文件的地点: 监理部 ;
监理人指定的接收人为: 总监理工程  。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时,承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。承包人违反城管、环卫等有关管理的规定,被处以罚款的,由承包人承担。
施工前承包人应报临时设施专项施工方案,经监理审核后报发包人同意。临时设施专项施工方案实施过程中应采取有效硬化措施。不得损坏道路路面路侧石、人行道板、雨水井、雨水篦、绿化带、通信光缆、燃气管道、供电等公共设施,如因工程需要,确需损坏少量公共设施的,承包人应按规定办理相关手续,在完工后必须恢复原状,若施工方有损毁不及时修复,发包人有权委托其他施工方进行维修,发生的费用从承包人工程款中直接翻倍扣除。施工过程中,应办理渣土运输等相关证件,保持道路清洁,如有抛撒滴漏,应及时清扫,符合建设工程施工现场扬尘管理相关规定。否则发包人对承包人进行处罚10000元/次。
在本工程施工期间,施工单位使用的运输车辆须满足公安、市容城管、交通管理部门等的规定并按要求依法遵照有关规定办理运输许可证,严禁使用无牌无证车辆进行施工,若因以上原因造成的各种行政罚款等费用,由施工单位自行承担,发包人不具有协调等责任义务。如由此对发包人造成影响的,发包人将向承包人收取违约金10000元/次。
承包人应在订立合同前查勘施工现场,并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:场内交通设施和道路由承包人负责建设,发包人不另支付费用,场内交通边界现场确定 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:承包人自行踏勘,自行解决 。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包方 承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: 发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 未经发包人同意不得复制,不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸内容,工程竣工后,原图全部收回 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: 发包人 。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:该费用已包含在签约合同价中。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: 按国家、省、市相关文件规定 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量按实计量,结算工程量减少0-100%或增加15%以内部分,执行中标单价;超出15%以外部分的,若中标综合单价高于(最高投标限价中综合单价×投标让利幅度)时,按(最高投标限价中综合单价×投标让利幅度)计算;若中标综合单价低于(最高投标限价中综合单价×投标让利幅度)时,执行中标单价(组价明显错误的予以纠正) 。新增项目单价按照最高投标限价的编制原则重新组价乘以中标价/最高投标限价,重新组价价格最终以审计部门审核结算价为准。
注:投标让利幅度为中标价/最高投标限价,其中中标价和最高投标限价均扣除暂定金额、暂估价。
技术措施费调整:由于承包人改变施工技术措施,造成的价格变动,措施费不予调整。因发包人要求或工程量的增减必须改变原来施工技术措施,造成价格变动的,应扣减相应的原施工技术措施费后,按新增项目组价方式,进行措施费调整。由于分部分项清单工程量增减导致措施费用变化的,按实调整。
组织措施费调整:由于分部分项清单工程量增减导致措施费用变化的,按实调整。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表:
姓 名:  ;
身份证号: ;
职 务:  ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址:  。
发包人对发包人代表的授权范围如下: 施工组织设计和总进度计划的审批权和调整权;人员在岗、工程进度、质量、安全、环保的监督检查权和建议处罚权;工程款的初步审查权;第三方检测的委托权;主要材料的质量否决权;工程量的确认权;工程变更签证的审核权;可调价格材料的价格确认权;工程结算的审核权;合同的解释;等等 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:发包人委托承包人办理工程所需的证件、批件,以及临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的审批手续,相关费用由承包人承担;发包人可委托第三方在承包人进场前修建工程围挡、办理临时用水用电等前期手续,相关费用由承包人承担,相关第三方向承包人提供合法票据。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求:在取得施工许可证的 3 个月内办结工程款支付担保。施工单位在收到工程款支付担保后 3 日内将相关资料上传至至项目所在地农民工工资支付监管平台,未按时按承诺提交工程款支付担保的工程建设项目,将视作建设资金未落实。
发包人是否提供支付担保:提供支付担保。
发包人提供支付担保的形式:工程款支付担保可以采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方式。银行保函、保证保险和工程担保保单应当为不可撤销的保证。发包人应当向承包人提供签约合同价8%的工程款支付担保。
对于政府投资的工程建设项目,发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证明作为工程款支付担保凭证。工程款支付担保保证期限原则上应与施工合同约定的期限保持一致(采用分阶段担保的,建设单位支付相应的工程款后,当期工程款支付担保解除,进入下一阶段工程款支付担保)。施工工期延期的,建设单位应在保证期限到期前 30 天,办理保函、保单延期手续。
工程款支付担保保证有效期内,建设单位未按照规定向农民工工资专用账户拨付工资性工程款或者未按照合同约定支付施工进度款的,施工总承包企业(包括专业承包企业,下同)可以要求保证人履行保证责任,同时将拖欠信息报送工程所在地住房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部门。
在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
(9)承包人提交的竣工资料的内容:按相关要求执行,包括但不限于竣工图、竣工报告、项目质检资料、结算资料等,所有竣工图应为新图纸。
承包人需要提交的竣工资料套数:按市城建档案馆要求执行。
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担;建设工程电子档案、纸质档案等所有档案移交相关费用均由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间: 工程竣工验收合格后 1 个月内 。
承包人提交的竣工资料形式要求: 工程竣工验收合格后 1 个月内 。
(10)承包人应履行的其他义务:承包人应履行的其他义务:投标人承诺有合作单位(拍地前提供合作协议等)参与滁州市市直或南谯区范围内1宗面积不低于70亩的商住地块土地竞拍,出让起始价以出让公告为准。中标结果公示前,第一中标候选人(合作单位)针对商住地块,缴纳竞购意向金(中标价*10%)至招标人指定账户,如未按约定缴纳竞购意向金的,视为放弃其中标资格。中标人(合作单位)竞得土地后,竞购意向金转为该宗地块的土地出让金。(竞购意向金须采用银行转账,具体账号以招标人通知为准)
如因中标人(合作单位)违约未按竞购计划承诺书竞得土地的,一旦出现上述情况的,招标人有权终止合同,履约保证金不予退还、竞购意向金不予退还。同时项目未竣工验收的,按已完成合格工程量价款的50%结算并无条件退场;项目已竣工验收的,按合格工程量价款的90%结算并无条件退场。
3.2 项目经理(建造师)
3.2.1 项目经理(建造师):
姓 名: ;
身份证号: ;
建造师执业资格等级: ;
建造师注册证书号: ;
建造师执业印章号: ;
安全生产考核合格证书号: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: ;
承包人对项目经理的授权范围如下: 按承包人书面授权书约定 。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理(建造师)、技术负责人每月在岗时间不得少于22个工作日,每天不少于8小时,特殊情况下需离开时必须事先征得甲方和监理同意后方可离开。未按规定在岗履责的,对项目经理和技术负责人处罚2000元/人·天的违约金。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:执行通用条款,签订本合同前提供,资格审查时已提供的,不再重复提供。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:未按规定在岗履责的,对项目经理和技术负责人处罚2000元/人·天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人履行请假手续,若被发包人和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的,又未履行请假手续的,处罚5000元/人·次的违约金。
承包人未能按照承诺到岗尽职的,发包人将视情况严重程度对其作出相应处理,给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改,发包人有权责令其停工整改、直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项,扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失,并就此向承包人索赔。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:
承包人不得擅自更换投标时所报项目经理,否则发包人有权解除合同,由此造成的损失由承包人自行承担,承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后,项目经理(建造师)变更按照《关于进一步加强建筑施工现场项目负责人变更行为管理的通知》(滁公管〔2020〕1号)规定,需经发包人以及公管、住建部门同意。技术负责人变更需经发包人同意。更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。
承包人因下列原因变更项目经理(建造师),须缴纳违约金50万元: √①患重病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的;√②离职的;√③违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的;√④无能力履行合同责任义务被建设行政主管部门或建设单位责令更换的。
承包人因下列原因变更技术负责人,须缴纳违约金20万元: √①患重病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的;√②离职的;√③违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的;√④无能力履行合同责任义务被建设行政主管部门或建设单位责令更换的。
质量员、安全员等项目部关键岗位人员变更必须经发包人批准,除亡故、重大疾病、出国、辞职等原因外,原则上不得变更。其中,亡故的需提供公安部门开具的死亡证明;重大疾病的需提供三甲及以上医院证明;出国、辞职等原因提出变更的,除需提供相关证明外,须缴5万元违约金,否则不得变更。变更后的质量员、安全员等项目部关键岗位人员必须符合本项目招标文件和投标承诺配备的同等条件人员。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:工程开工进场后,承包人必须按招标文件要求和投标承诺配备项目经理(建造师)、技术负责人、质量员、安全员等项目部关键岗位人员。未经发包人同意,不得更换上述人员。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核,对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的,承包人7日内必须整改调整到位。否则,对于项目经理(建造师)和技术负责人,按照2000元/人·天的违约金进行处罚,对于施工现场其他管理人员按照1000元/人·天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的,发包人有权终止合同,并提请相关行政主管部门对企业和人员进行处罚。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:项目报告前15天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:工程开工进场后,承包人必须按招标文件要求和投标承诺配备项目经理(建造师)、技术负责人、质量员、安全员等项目部关键岗位人员。未经发包人同意,不得更换上述人员。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核,对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的,承包人7日内必须整改调整到位。否则,对于项目经理(建造师)和技术负责人,按照2000元/人·天的违约金进行处罚,对于施工现场其他管理人员按照1000元/人·天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的,发包人有权终止合同,并提请相关行政主管部门对企业和人员进行处罚。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:需离开时必须事先征得发包人和监理单位同意后方可离开。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人不得擅自更换主要管理人员,否则发包人有权解除合同,由此造成的损失由承包人自行承担,承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后,报经发包人同意后按相关规定办理,并支付5万元/人的违约金,更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如认为有必要,可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
承包人在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的,发包人有权对承包人处以每人次5万元人民币的违约金,发生2次以上(含本数)前述情形,发包人可以解除合同,并追究由此带来的发包人的一切损失。。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:项目部关键岗位人员离岗必须向发包人履行请假手续,若被发包人和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的,又未履行请假手续的,处罚5000元/人·次的违约金。
在各级相关部门现场检查过程中发现项目负责人、技术负责人、安全员、质检员等主要管理人员未按合同约定在岗三次及以上的,将上报建设行政主管部门依法依规处理,并在相关信用信息平台披露。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人,主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确 。
主体结构、关键性工作的范围:房建、水利工程为主体结构;市政工程为道路基层、面层;园林景观工程为绿化采购、栽植、养护。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括:主体结构、关键性工作的范围以外的专业工程。 承包人应按合同条款的约定且必须经建设单位(监理单位)认可后方可进行分包,确定分包人。按照合同约定进行分包的,承包人必须经建设单位(监理单位)认可且应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务,承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外,承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理单位提交分包合同副本。
其他关于分包的约定:承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:(1)分包合同价款由承包人与分包人结算,未经承包人同意,发包人不得向分包人支付分包工程价款;(2)生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的,发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:(1)自开工之日起,承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备,直到办理移交手续之日止。(2)在承包人负责照管期间,因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。(3)对合同内分期完成的成品和半成品,在办理移交手续前,由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的,由承包人负责修复或更换,并承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
3.7 履约保证金
承包人是否提供履约保证金:提供。
承包人提供履约保证金的形式:支持银行转账、银行保函(见索即付无条件保函)、担保保函、商业保险、第三方担保(无条件担保)使用。
注:履约保证金金额:中标合同金额×2%(取整到千)
履约保证金提交期限要求:中标人须在中标通知书发出后7个日历天内足额交纳履约保证金 ( 投标保证金不能转为履约保证金),中标通知书发出后30个日历天内签订合同。
履约保证金退还时限:履约保证金有效期满7日内(最迟不得超过项目竣工验收通过后28天)。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容:受发包人委托负责本工程的质量、进度、成本、安全文明施工、成品保护、环境保护、细部检查管理、交付入住配合等方面的监理工作,并在发包人授权的情况下全面负责现场协调管理,具体详见监理合同。
关于监理人的监理权限:工程质量的监督权;工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权;工程施工进度、安全的检查、监督权;工程款支付的审核权;向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权;发包人和承包人间的组织协调的主持权;撤换不合格的工程建设分包单位和注册建造师及有关人员的建议权;分包单位资质及能力的审查权及《建设工程监理规范》规定的法定职权等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:承包人免费提供和承担。
4.2 监理人员
总监理工程师:
姓 名: ;
职 务: ;
监理工程师执业资格证书号: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: ;
关于监理人的其他约定:  。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:
(1) ;
(2) 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求:本工程应达到招标文件规定的质量合格标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工;预验收不合格须整改合格,并处以1 0万元违约金;竣工验收必须合格,否则发包人将处以20万元违约金;承包人同意终止施工合同并不再支付剩余工程款,承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失。
关于工程奖项的约定:/。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时,承包人自检合格后,在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的,发包人有权清退其出场,并赔偿因此而造成的一切损失。
监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质【2008】91 号)设置专职安全生产管理人员,并按照工程建设安全生产有关管理规定及技术标准和要求采取有效的安全措施,确保自身和第三人及周边环境的安全。达到安全生产无事故的目标。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
承包人在履行合同前应制订安全稳定事故应急处理预案并报发包人备案,在合同履行过程中如发生安全稳定事故(指造成人身伤害、财产损失或影响生产经营活动正常进行的一切意外事件或群体事件等),承包人应立即通知发包人并按事先制订的预案进行处理。
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。一旦发生任何事故,承包人应尽快向监理工程师和发包人报告事故的详情。此外,在发生任何死亡或重大事故时,承包人应立即用最快的可行方法通知监理工程师、发包人。承包人处理安全事故方案应事先征求发包人的意见。除非法律另有规定,未经发包人书面同意,承包人不得就所发生的安全事故向任何第三方予以披露。
如安全生产事故系因承包人(包含其员工、代理人、分包商及其他一切关联方)的原因所引起的,则承包人应承担由此引起的一切法律责任及经济损失,发包人有权在承包人工程款中直接等额扣除相应损失金额,同时承包人还应按每个事故向发包人支付人民币 3-50 万元的违约金(具体金额由发包人按以下标准在相应幅度内确定后一并在工程款中予以扣除,事故被公司层面通报的为 3-10 万;事故被招标人职能部门通报的为 10-20 万;事故被市级职能部门通报的为 20-30 万;事故被市级以上职能部门通报的为 40-50 万)以作为给发包人带来不便和增加工作的补偿,这不包括有关当局由于上述事故而规定的任何罚金或采取措施的费用。如发包人因此产生对第三方赔偿、补偿等负担义务的,由承包人最终承担。
如发生的安全生产事故导致人员伤亡或经济损失在 10 万元以上的,则发包人有权解除与承包人的合同,承包人应承担由此引起的一切法律责任及经济损失。
安全防护文明施工措施费已包含在合同价款中,承包人应自行承担该费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:承包人应与当地公安部门协商,在现场建立治安管理机构或联防组织,统一管理施工场地的治安保卫事项,履行合同工程的治安保卫职责。承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外,还应做好包括生活区在内的承包人管辖区的治安保卫工作。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:承包人编制,监理人审核,其它按照通用合同条款约定执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求:承包人必须根据滁州当地政府管理机构及发包人的要求进行安全文明施工并交纳有关费用。
本项目须创建滁州市(或以上)建筑安全生产标准化工地。如未创建成功或未获得的,处以中标价的0.5%作为违约金。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:与工程款同期同比例支付。施工单位须按滁州市相关规定及监理单位、建设单位、安监站要求做好现场安全文明措施。
6.1.7发生安全事故,承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按照政府有关要求处理,由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约:(1)特别重大事故,发包人对承包人处以50万元 的人民币违约金;(2)重大事故,发包人对承包人处以 30万元 的人民币违约金;(3)较大事故,发包人对承包人处以 20万元 的人民币违约金;(4)一般事故,发包人对承包人处以 10万元的人民币违约金;并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。
6.1.8发生质量事故,承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按照政府有关要求处理,由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约:(1)特别重大质量事故,发包人对承包人处以 50万元 的人民币违约金;(2)重大质量事故,发包人对承包人处以 30万元 的人民币违约金;(3)严重质量事故,发包人对承包人处以 20万元 的人民币违约金;(4)一般质量事故,发包人对承包人处以 10万元 元的人民币违约金;并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:总进度计划须含网络图、横道图等。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:发包人和监理工程师应于收到承包人提交的符合要求的资料一周内予以确认。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:发包人和监理工程师应于收到承包人提交的符合要求的资料一周内予以确认。乙方必须按照批准的进度计划组织施工,接受发包人对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时,承包人应立即修改进度计划和采取赶工措施,调整后的进度计划及相应的措施文件报监理、发包人批准后执行。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限,向监理人提交工程开工报审表,经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: 开工前 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:合同当事人应按约定完成开工准备工作。因承包人原因导致不能按时开工的按工期延误处罚条款执行 。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工前提供水准点与坐标控制点,按施工图由发包人、承包人、监理现场交验,交验后,承包人应妥善保护场内水准点与控制点,任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:由于发包人的原因和非承包人的责任停工的,工期顺延。由于发包人的原因和非承包人的原因,工期顺延,由此产生的任何费用发包人不予补偿。发生不可抗力造成的工期延误,按国家相关规定执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:发包人根据工期延误的严重程度采用以下方法处理:
(1)督促承包人采取有效的赶工措施(费用自理)。
(2)拖延工期违约金直接从承包人的工程进度款中扣除;以投标人自报的承诺工期为考核标准,每延误一天,罚款5万元/天,月工程量未按计划完成的当期不得请款,当月未完成的工程量纳入下月一并完成,完不成的仍不予请款,依次类推。连续两个月工程量未完成的,限制该企业一年内不得参与发包人主导的项目投标。
(3)对严重拖延工期(超期30天及其以上),经发包人督促,承包人拒不执行的,发包人可单方面终止施工合同,扣除50%履约保证金作为违约处罚,承包人在接到发包人终止施工合同通知7天内无条件退出施工现场。同时承包人须无条件配合交接工作(含变更施工许可证、前期资料手续对接、分部分项验收等),不得以任何借口阻挠另选的施工队伍进场施工,不得向发包人提出任何索赔要求。如承包人拒不配合则按已完合格工程量的80%进行结算并扣除50%履约保证金。因承包人原因造成的工期延误,延期监理费用由承包人承担。
(4)因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:拖延工期违约金直接从承包人的工程进度款中扣除;每推迟一天,按每天5万元/天处以违约金,提前不奖励。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定: 执行通用条款 。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(1) / ;
(2) / ;
(3) / 。
7.9 提前竣工
7.9.2 提前竣工的奖励: 不奖励 。
8. 材料与设备
8.2承包人采购材料
(1)双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求,且需经发包人和监理工程师验收合格后方可进场;承包人所购材料质量不得低于控制价中所给价格的材质,承包人在购买材料前需征得发包人及监理方签字确认,方可购买并使用,否则不得进场使用。
(2)因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失;
(3)产品厂家授权、承诺要求在工程开工前提供;
(4)项目实施过程中,发包人有权对参考品牌做出调整,具体以发包人要求为准。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: / 。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:按监理或发包人要求执行 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人自行承担。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所:符合国家规范要求,承包人自行承担费用 。
施工现场需要配备的试验设备:符合国家规范要求,承包人自行承担费用 。
施工现场需要具备的其他试验条件:符合国家规范要求,承包人自行承担费用 。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定:符合国家规范要求,承包人自行承担费用 。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定: 执行通用条款,符合国家、省、市相关文件规定。
发包人根据项目需要进行变更,包括不限于增项、减项、工程量增加、减少等,承包人必须无条件接收实施,费用按照合同条款中的变更条款确定。确认增(减)的工程变更、现场签证价款应作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。若承包人拒不执行或不及时执行,处以20000元/次违约金。所有签证变更从联系单申请之日起14个自然日内完成签证变更手续。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: (1)合同中有类似工程项目的,变更导致结算工程量减少0-100%或增加15%以内部分,执行中标单价;若清单子目实际工程量增加超出清单工程量的15%的,超出15%以外部分,若中标综合单价高于(最高投标限价中综合单价×投标让利幅度)时,按(最高投标限价中综合单价×投标让利幅度)计算;若中标综合单价低于(最高投标限价中综合单价×投标让利幅度)时,执行中标单价(组价明显错误的予以纠正) 。
注:投标让利幅度为中标价/最高投标限价,其中中标价和最高投标限价均扣除暂定金额、暂估价。
(2)合同中没有类似工程项目的,由承包人参考“清单计价依据”提出适当的综合单价,报工程造价咨询机构审定后乘以中标价/最高投标限价作为结算依据。(中标价和最高投标限价均应扣除暂列金额和暂估价部分)
技术措施费调整:因承包人改变施工技术措施,造成的价格变动,措施费不予调整。因工程变更必须改变原来施工技术措施,造成价格变动的,按实调整,变更组价原则同上。
组织措施费调整:按实调整。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:监理单位应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人,发现其中存在的技术上的缺陷,应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限:发包人应在收到监理单位报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的,监理单位应及时发出变更指示。发包人不同意变更的,监理单位应书面通知承包人。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: / 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件12:《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准由招标人通过招标方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准由招标人采用询价或招标方式确定。
第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定:执行通用条款。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:暂列金是发包人为可能发生工程变更而暂列的金额,是招标人自行确定设立的,承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:调整,具体见以下约定。
因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整:
第1种方式:采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: / ;
第2种方式:采用造价信息进行价格调整。
(2)关于基准价格的约定: 基准价格为《滁州工程造价信息》【(2024年第2期不含税材料价格)】中相对应的价格以及最高投标限价中以市场询价计入的价格。
①可调整价格的主要材料范围的约定:除砌块、预拌砂浆、碎石、黄砂、商品水泥稳定碎石、商品水泥混凝土、商品沥青混凝土、钢材 (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋)外,其他材料价格以及最高投标限价中以市场询价计入的价格再施工期间一律不予调整;
②在施工过程中,市场价格波动引起的材料价格变化具体按下列方式调整:
可调材料的价格变化指项目从监理工程师签发开工令之日起至项目主体结构验收之日期间的滁州信息价平均值与控制价编制时的当月信息价相比较,价格差值在±5%(含±5%)以内的,不予调整,如差值超出±5%,只对超出±5%的部分进行调整,按信息价±5%之外变化的同等数额调整。施工机械使用费不予调整。
变更项目中无合同价的材料价格可依次采用下列方式确定:1、滁州有信息价的,执行滁州信息价格;滁州无信息价的,依次执行合肥、南京、扬州信息价及广材网,以实际施工期间算术平均价按中标下浮率下浮后作为合同价。2、上述无价格的,参照我市同期招标中标价格(不下浮);3、无信息价且无同期招标中标价的,则根据金额大小由发包人和承包人共同招标或询价,招标或询价价格不再下浮。
第3种方式:其他价格调整方式: / 。
人工费调整方法:按滁州市住房和城乡建设局发布的《关于发布滁州市建设工程人工价格信息的通知》建科(2021)34号文件规定执行。
11.3 暂估价材料价格调整
(1)材料价格:除上述专用条款中第 11.1 条中约定的可调价格材料和实行暂估价的材料(详见最高投标限价)外,其他材料由投标人按市场合格产品价格及招标文件的规定自行报价一次性包干,投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素,这部分材料价格今后将不作任何调整。
(2)实行暂估价的主要材料(半成品),在投标报价中按招标文件和招标答疑及工程量清单总说明给定的价格计算,不得减少报价,工程竣工结算时按二次招标价或甲乙双方认质认价的签证调整。
(3)主要材料(半成品)的价差调整价款决算时仅计取税金,不再计取其他任何费用。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
(1)单价合同。
综合单价包含的风险范围:各种因素引起的不属于本合同调价范围的市场材料价格、人工、机械使用费以及管理费、利润的变化等。隐含于已标价工程量清单综合单价中,用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用。
风险费用的计算方法:承包人自行考虑,包含在报价中。
风险范围以外合同价格的调整方法:结算价=合同价±工程变更造价±分部分项工程量清单工程量误差造价±材料价格调整造价±人工价格调整造价±措施项目调整造价-暂列金额×1.09± 合理工程索赔 。
(2)总价合同。
总价包含的风险范围: / 。
风险费用的计算方法: / 。
风险范围以外合同价格的调整方法: / 。
(3)其他价格方式: / 。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额:合同总价(扣除暂列金额)的10%。
预付款支付期限:在具备施工条件的前提下,发包人在合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前 7 天内预付工程款。
预付款扣回的方式:首次支付进度款时扣回,一次性扣回,扣完为止 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限: 。
预付款担保的形式为: 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则:执行现行建设工程工程量清单计价规范(GB50500)、《2018版安徽省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则 。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定: 按月计量 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:按月计量,工程量清单数量的误差按实计量,设计变更引起清单项目工程量的增减按实计量,设计变更引起新的工程量清单项目按实计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定: 不执行 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量: 不执行 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序: 不执行 。
12.3.7综合单价的约定
(1)合同中有类似工程项目综合单价的,可参照合同中类似项目的综合单价计算确定。
(2)合同中没有类似工程项目综合单价的,由承包人参考“清单计价依据”提出适当的综合单价,经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后乘以中标价/最高投标限价作为结算依据。(中标价和最高投标限价均应扣除暂列金额和暂估价部分)
(3)清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的,应以原综合单价为基础,仅就变更部分调整其综合单价。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定:在具备施工条件的前提下,发包人在合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前 7 天内预付工程款为合同总价(扣除暂列金额)的10%。
(1)工程进度款支付(除绿化工程外):项目施工开工后按每四个月付款一次,每次付至已完成合格工程量价款的85%,工程竣工验收合格后,待审核备案完成且所有资料全部移交后付至结算价款的100%(最后付款前,承包人须按工程结算价的2%缴纳工程质量保证金);工程质量保证金在工程缺陷责任期(工程缺陷责任期为两年,从工程竣工验收合格之日起计算)满后1个月内退还结算价*2%-800万元,五年质保期满后退还800万元。
注:质量保证金支持保函(银行保函、担保机构担保、保证保险)使用。采用保函的不再从工程进度款中扣留质量保证金,保函有效期须与质保期截止时间保持一致。
(2)绿化工程进度款支付:绿化工程全部完工,经验收合格后付至绿化工程价款的50%;养护满12个月后再次验收,合格后付至绿化工程价款的60%;养护满24个月后最终验收,合格后付至绿化工程结算审计价款的100%。
本合同款项由发包人向联合体牵头方支付,联合体牵头方向发包人开具合规的增值税专用发票。
分包及二次招标执行以下原则:
1)由发包人主导的材料、设备、专业工程采购(二次招标)不参与下浮,按实际中标价格进行进度款支付。总包单位在各专业分包单位进场后按中标金额为基数的2%一次性收取配合费(总包单位不得向发包人申请此项费用,也不得以配合费未收取到位为由耽误工期进度)。发包人有权就任一材料设备单独组织采购活动确定分包单位进行材料设备的供货、安装和调试,承包人不得提出异议。
2)列入暂估价项目的(如有),依法必须招标的暂估价项目不参与下浮,以实际中标价格进行进度款支付。总包单位在各专业分包单位进场后按中标金额为基数的2%一次性收取配合费(总包单位不得向发包人申请此项费用,也不得以配合费未收取到位为由耽误工期进度)。
非依法必须招标项目由承包人按发包人要求实施,可由承包人自行实施(或分包)的参与结算下浮,按照下浮后的价格予以工程阶段结算。由发包人(或承包人)主导通过招标、采购、按当地规定限额以下发包等方式确定供应商的,不参与结算下浮,按实际中标价格结算,总包单位在各专业分包单位进场后按中标金额为基数的2%一次性收取配合费(总包单位不得向发包人申请此项费用,也不得以配合费未收取到位为由耽误工期进度)。
3)各类由分包单位向总承包人支付的配合费(分包合同价款(含税金)的2%),总价包死,不随分包合同结算金额的改变而改变。由发包人主导的采购并由承包人与分包单位签订合同的,承包人向发包人申请支付此部分工程进度款时,需出示与分包人签订的合同及付款凭证,发包人按分包合同金额参照工程进度款支付方式进行结算。承包人自行实施分包的,不得另行向分包单位收取此类配合费。
4)因承包人采购材料设备出现质量问题导致由发包人另行主导的材料、设备采购,总承包单位不再收取配合费。发包人主导的各类材料、设备、专业工程的另行采购(二次招标),总承包单位为承包人的,由发包人与总承包单位签订合同,价款按中标价款执行,不再另行收取配合费。
其他约定:
(1)如承包人最终不能按计划保质保量完成项目,竣工支付工程款时,将按照未能履行合同的相关规定扣减工程进度款,直至拒绝支付全部工程款,并承担因此给发包人造成的相关损失。
(2)中标单位须提供一般纳税人增值税专用发票,并配合发包人完成当地税收事宜。
(3)工程竣工验收合格后承包人需将施工场地内所有临时设施清理出场,项目周边场地清理干净。
(4)本项目招标结算要求承包人在报价阶段综合考虑的检测(包含但不限于基坑检测、锚杆检测、基坑监测、沉降及平面移观测观测、人防检测、防雷检测、室内环境检测、消防检测等涉及第三方检测的费用)、验收、各类计算规范要求发生的费用、档案移交、招标代理费、施工方案等相关评审费及审查费、验收费、缺陷责任期内的缺陷修复、保修及施工期间的指导和配合服务(包含自行收集相关资料、办公、交通、保险、税费)等费用在工程量清单及控制价编制时不单独计取。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定: 按监理要求。
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按监理要求。
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定: 不执行 。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 不执行。
12.4.4 进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限: 执行通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: / 。
(2)发包人支付进度款的期限: 见12.4.1 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: 不采用 。
12.4.6 支付分解表的编制
(2)总价合同支付分解表的编制与审批:不采用。
(3)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/ 。
12.4.7 农民工工资管理(农民工工资保证金支持保函使用)
(1)本工程农民工工资实行专用账户管理,承包人设立的专用账户开户行为: ,账号: ;
(2)本工程工资性工程款 元(相应的最低工资标准乘建筑面积);其中工资性工程预付款 元。(工资性工程款除月工期)
(3)发包人在监理人签发开工报告前,将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。
工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起,分 月扣回工资性工程预付款。
(4)发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。
(5)承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单,每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。
(6)工程竣工后,经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后,发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续,农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: 48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:执行通用条款,承包人递交竣工验收申请,发包人组织验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:无 。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:竣工验收后30日内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:发包人不因此承担违约责任。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:每逾期1天,承包人应向发包人支付50000元/天违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容:工程需要试车的,试车内容应与承包人承包范围相一致,试车费用由承包人承担。
(1)单机无负荷试车费用由 承包人 承担;
(2)无负荷联动试车费用由 承包人 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定:执行通用条款。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:竣工之日起30日内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限:执行通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容:执行通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限: / 。
(机关、事业单位从中小企业采购工程,应当自工程交付之日起30日内支付款项;合同另有约定的,付款期限最长不得超过60日。超过60日的,自超期之日起15日内,机关、事业单位先行按照合同价与结算价孰低的98%支付工程价款。)
发包人完成竣工付款的期限: / 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 执行通用条款。
其他约定:审减率原则上不得超过5%,对审减率超过5%的工程项目,进行处罚,处罚金额为超出部分的5%。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数: 按监理要求 。
承包人提交最终结算申请单的期限:执行通用条款。
14.4.2 最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:执行通用条款。
(2)发包人完成支付的期限:颁发最终结清证书后7天内完成支付。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:详见工程质量保修书。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:是。
在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7款提供履约保证金的,发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为:2%的工程款;
(2)2%的工程款;
(3)其他方式: 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式: 。
关于质量保证金的补充约定:质量保证金支持保函(银行保函、担保机构担保、保证保险)使用。采用保函的,保函有效期须与缺陷责任期截止时间保持一致。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为:自竣工验收合格之日起计算,按工程质量保修书执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 。
15.5 绿化养护期
绿化养护期的具体期限: 根据设计图纸和工程量清单要求 。
绿化养护期内双方责任约定:执行招标文件规定。
绿化养护期内水电费支付:由承包人承担。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形: 无 。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:顺延延误经审批工期,承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 顺延延误经审批工期,承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 无 。
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 无 。
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 无 。
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 无 。
(7)其他: 无 。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形: 执行通用条款 。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法: 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定: 除专用条款约定情形外,其余执行通用条款 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 承包人承包费用。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定: 承包人自行考虑 。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定: 承包人自行考虑 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:承包人自行考虑。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定: 按照国家有关规定执行 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 不采用 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: / 。
选定争议评审员的期限: / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式: / 。
其他事项的约定: / 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: / 。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决:
(1)向 滁州 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向项目所在地所属管辖权的人民法院起诉。
21. 补充条款
本补充条款是专用条款的一部分,其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。
21.1 人员及职责
21.1.1 发包人委派的发包人代表或监理工程师(以下简称“工程师”)无权更改合同,也无权解除发包人和承包人的义务和责任。
21.1.2 发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。
21.1.3 承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。
21.1.4 发包人如需更换发包人代表须提前7天通知承包人。
21.1.5 投标人委任的项目经理、项目技术负责人、各专业负责人(其他主要管理人员和技术人员)及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。
承包人的项目经理离开现场的,须经发包人代表同意,并书面指定临时代表,代为行使项目经理的权力;该临时代表的一切行为,甲方均认为是项目经理的行为。
21.1.6 承包人提交发包人的任何文件,发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准;承包人提交的文件发生修改的,应及时将最新版本提交发包人代表。
21.1.7 承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍治安的行为,保持项目的安定;并保护好现场和周围的人员和财产安全。
21.1.8 承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。
21.1.9 参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或或不能胜任工作或危害安全,发包人代表有权要求更换;原人选未经发包人许可不得再进入本项目(包括项目经理在内)。
21.1.10 承包人更换项目经理的,须提前14天通知发包人,并征得发包人同意;该行为视为违约,承包人须支付发包人50万元违约金。更换后的项目经理资历、水平不得降低。
21.2 变更与调整
21.2.1 在工程移交前,发包人代表有权签发变更指令,承包人应按照指令来实施变更,并进行工期和费用的估算,提交发包人代表。
21.2.2 发包人代表收到承包人的估算后,可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。
21.2.3 如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本,或对业主产生其他利益,可以向发包人代表提交建议书;建议书的编制费用自理。
21.2.4 如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用,无奖励。
21.2.5 上一款中节省费用的计算方法为:降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。
21.2.6 任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人,承包人收到后应回函说明;涉及到费用调整的,按照相关条款执行。
21.2.7 设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏,或理解不一致,发包人或其委托的勘查设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的,称为技术核定;技术核定不调整合同价款,也不调整工期。
21.2.8 未经发包人代表批准,承包人不得对工程进行任何变更。
21.3 分包与配合
21.3.1 承包人进行工程分包的,应遵守通用条款相关规定,发包人视其为承包人自行施工的工程;发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任,也不代表发包人对此承担任何责任。
21.3.2 发包人分包的专业工程范围如下:
(1) ;
(2) ;
21.3.3 发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位,承包人参与分包工程的招标,认可招标结果,并作为总包单位与分包工程的中标人(以下简称“分包人”)签订工程分包施工合同。
21.3.4 总包服务费包括但不限于以下内容:
(1)乙方承担总包责任所发生的费用。
(2)“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电管线等费用(水电费用装表计量,按照实际用量结算)。
(3)分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。
(4)分包人使用工程的施工道路,到总包单位搭伙,使用总包单位的卫生间等。
(5)门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等,以及整个工程的安全保卫等。
(6)为分包人提供标高、轴线、定位,隐蔽工程指引等。
(7)分包人的工程资料收集整理和移交;工程质量的检验和验收。
(8)保证分包工程在施工期间有足够的工作面,保证其按时开工和连续施工,并承担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。
21.3.5 配合工程:是指某一位于施工现场内或现场外的工程,并非由承包人施工或总包,但与承包人的工程有一定联系,需要承包人配合的工程;配合工程如下:
(1)
(2)
21.3.6 对于配合工程,承包人除不需要承办总包责任外,其他责任和义务同分包工程;发包人给予承包人 / 万元作为承包人承担配合工作的配合费用。
21.3.7 凡在与已交工工程有关联的部位施工时,必须提前向甲方提出书面联系单,经甲方同意,并签字后方可施工。
21.4为保证工程工期,确保发包人支付的工程款及时投入本工程,承包人应按发包人要求及时公布款项支付明细。
21.5本工程合同工期以发包人书面通知之日起计算,在合同工期内,承包人必须保证全部工程通过竣工验收并移交给发包人。
21.6承包人因工程项目施工及缺陷修复所产生的任何纠纷(包括但不限于工程施工、债权、债务、侵权、人身伤害等)及任何来自政府部门(包括但不限于土地管理部门、安全生产监督管理部门、质检部门、消防部门、公安部门等)的处罚、警告等,都不应涉及发包人,承包人应当妥善处理并单独承担责任,不得影响工期,否则承包人应当按本合同约定承担违约责任。若由此给发包人造成损失的,承包人应当足额赔偿(赔偿范围包括发包人为此支付的罚金、鉴定费、律师费、评估费及其它损失费用),上述费用发包人有权从工程款中直接扣除。
21.7承包人应当按照本合同专用条款的约定向发包人和提交承包人应当按照国家和省、市规定的及本合同约定的技术标准、规范实施采购、施工、验收、交付,若由于承包人的失误导致本工程或发包人产生损失的,承包人应当足额赔偿,不以本合同总价款为限。
21.8承包人应当按照本合同及投标文件的约定履行义务,否则,由此给发包人造成损失的,发包人有权要求承包人赔偿。
21.9承包人保证:承包人和承包人工作人员具有履行本合同的能力并符合国家有关法律规定的履行本合同的合格资质;承包人有义务在本合同履行期间维持其营业执照和资质等级证书的合法性、有效性。
21.10承包人必须在合同开工前7天按照发包人要求提供劳动力投入计划表、机械设备使用计划表。
21.11承包人必须按照发包人或监理要求的时间及人员参加发包人或监理组织的各种例会或与项目有关的各种巡检。
21.12所有签证、变更内容必须经过发包人书面确认同意后,方可施工,在未经过发包人同意承包人擅自提前施工,产生后果均由承包人自行承担。
21.13发包人有权在下列情况下终止合同,并由承包人承担违约责任:承包人的项目经理在中标通知书收到十日内不能到岗的。
21.14承包人在施工质量、安全方面存在隐患的,且拒不执行监理通知及整改指令,监理工程师对同一问题再次下发监理通知或整改指令的,处以承包人10000-50000元/次的违约金。承包人拒不执行监理通知及指令的,发包人将给予承包人不良行为记录一次。
21.15对于承包人履约过程中所出现的质量缺陷和安全隐患,承包人应在接到发包人或监理单位通知后立即整改,2日内整改完毕,否则按2000元/天向发包人支付违约金。
21.16安全文明施工管理纳入施工项目日常管理,若被上级有关部门通报批评,媒体曝光,承包人要承担相应处罚。总承包方负责整个工地的文明施工,每天产生的建筑、生活垃圾由责任人运至指定地点,承包方负责清运,否则按2000元/天向发包人支付违约金。
21.17临时设施由承包人自建,费用含于合同价款中(应服从发包人和监理单位的管理),为建设单位提供足够的办公用房,为满足创城要求,项目办公使用的板房需为全新的双层岩棉板活动板房,且外立面满足市文明办创城要求,地面铺设地砖、矿棉板吊顶、窗户加窗帘和防盗窗;办公用房内发包人、监理办公室内电脑、电话、网络需要开通。
21.18承包人因投标时技术、组织措施考虑不周,不能满足工程质量及安全目标要求的,在施工中按要求调整技术、组织措施、改变工程用材、方案才能达到质量、安全目标要求时。承包人不能因此提出调价或增加费用要求。
21.19承包人的违约金必须依据发包人要求及时缴纳,否则,发包人可暂停支付工程进度款、对企业及其法定代表人通报批评、没收承包人的履约保证金直至终止合同。
21.20总包单位给分包或配合工程施工单位提供的服务内容:
总承包单位按照所计费率收取总包服务(管理)费已经包括提供施工用电源、水源、留洞、补眼、预埋、收边、收口、共用期间脚手架和垂直运输机械使用、设备垂直运输,成品保护、影响进度安排,作业降效、编制竣工资料等费用在内,若承包方没有按照以下要求向施工单位提供以下服务,自愿接受发包方的罚款处分,发包方有权从承包方收取的总包服务费或履约保证金中直接扣除。
21.21承包单位应严格执行本工程跟踪审计相关规定。
21.22现场做好迎检、保安、保洁、场容等管理工作。
21.23现场须做好各种检查、视察、考察、观摩等的相关准备、配合工作,办公室及接待会议室要配有音响、投影仪、专用电脑及办公用具,要安排专人负责接待、服务,确保接待服务工作满意;
21.24承包单位要专门委托保安公司进行办公、生活及施工现场的安保管理工作,制定相关管理制度,按照发包人、主管部门及当地政府、公安机关要求做好相关安保工作;
21.25承包单位须在办公区、生活区、施工区内及围墙外(砼道路边至围墙边)种植绿化,除设施、建筑、停车位、硬化区域外,其他区域均须种植绿化(乔木、草皮、灌木),所有的车辆不允许于施工现场外围临时道路上。
21.26自开工之日起至工程竣工之日,除须遵循当地城管、市容日常管理要求外,应做好24小时的保洁工作,统一着装,服从统一指挥,做好日常保洁管理、维护工作,应做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。
21.27本工程工期紧,对延误工期等违约行为,将严格执行合同有关处罚条款。发包人将切除承包人剩余工程量重新公开招标,切除部分费用从承包人合同款中扣除,并没收其履约保证金。此部分工程验收纳入承包人范围,承包人应无条件接受,产生相关增加工作及费用由承包人自行承担。
21.28现场采用实名制管理,所有进出人员必须采用打卡出入管理方式。
21.29本项目幕墙图纸由设计单位后期二次深化设计,本次依据初步设计图纸编制,结算时工程量按实调整。综合单价包含材料、人工、机械、管理费、利润、铁件、封边、保温、防火带、幕墙实验检测等所有幕墙工艺施工完成后的费用,不另外建立清单,投标单位自行考虑报价,中标后综合价格在结算中不予调整。
21.30本项目所有主要材料及设备采购前,品牌须经招标单位认可,否则不予进场使用。如材料未经招标单位确认材料进场但未施工的,该材料由招标单位进行封存处理,同时将处以3万元/次违约金。如材料未经招标单位确认且已进场施工的,其产生的工程量及价款一律不予认可,同时将处以5万元/次违约金。
21.31发包人及相关行业主管部门在日常检查、专项检查、巡查过程中发现承包人未按设计文件和相关规范施工,存在质量隐患的,必须按要求在规定时限内整改到位,同时每次处以10000-50000元的违约金。对拒不执行或整改不力的,翻倍处罚。同时,发包人有权解除合同,并追偿经济损失。
21.32缺陷责任期内出现质量问题,发包人书面通知承包人限期整改。在规定时间内不及时处理的,发包人有权直接委托其他具备施工资质的单位进行维修,相关费用由承包人支付。
21.33承包人必须确保安全文明施工,严格执行国家、安徽省、滁州市的相关规定,同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查,达不到相关规定和要求的,由发包人及时下发整改通知书,拒不整改或限期整改不到位的,处罚承包人10000-50000元/项/次的违约金。施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工移交结束,切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。
21.34严格执行《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》《滁州市城市扬尘管理办法》和《滁州市建筑工程施工扬尘污染防治实施细则》等相关规定。对违反规定或经检查达不到规定和要求,被相关部门批评、曝光、通报的,处罚承包人1万元/次的违约金。
21.35农民工工资信访管理
(1)承包人每期申报工程款时,必须附上农民工工资发放证明书及工资表,由项目经理签字盖章,并由所有分包劳务班组长进行签字确认。
(2)每季度,工程总承包单位要提供农民工工资已足额发放到位的证明材料(包括每一名农民工签名的工资发放表等),由法人代表签字确认,并保证若有农民工工资拖欠纠纷由该企业负全责。
(3)工程项目竣工验收前,工程总承包单位应严格遵守《政府投资工程农民工工资信访管理办法(试行)》的相关规定和《安徽省建设领域农民工工资支付保障暂行办法》第十九条规定,进行农民工工资支付公示,将公示结果及农民工工资足额发放情况形成书面材料由法人代表签字确认,并提供农民工工资已足额发放保证书,说明农民工工资已足额发放到位,同时承诺若有农民工工资拖欠问题由该公司负全责。
(4)工程总承包单位应当建立企业内部农民工工资支付监督检查制度,每季度定期组织开展内部农民工用工和工资支付检查活动时,应当书面记录检查结果和发现的问题,以及纠正处理情况,建立完善企业内部信用业绩考核档案。
(5)工程总承包单位在签订劳务合同或兑付农民工工资清单上弄虚作假的,二日内必须整改到位,对该工程总承包单位处违约金1万元。
(6)工程总承包单位若因拖欠农民工工资造成农民工上访至我单位的,责令二日内整改,对该工程总承包单位处违约金1万元每次。
(7)对于拖欠农民工工资超过一个月的,将对该工程总承包单位暂停支付工程款;对于拖欠农民工工资超过二个月的,将对该工程总承包单位处违约金5万元,并计入不良行为记录一次;对于拖欠农民工工资超过三个月的,将对该工程总承包单位终止合同并上报主管部门处理。
21.36施工现场管理
(1)施工过程中,项目管理及施工人员以外的无关人员一律不得留宿施工现场,项目负责人负责管理及清理出场;
(2)施工过程中,严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施,必须满足当地行政主管部门相关规定及要求;
(3)施工场地及周边场地、道路、绿化、管线、围墙、设施设备等,若被施工方损坏,施工方必须无偿按照原貌恢复;
(4)投标人自行勘察施工现场情况,因投标人未踏勘现场而造成的损失由投标人承担;
(5)在工程建设过程中,出现质量、安全、进度、文明施工、扬尘污染、人员不在岗履职等违约行为的,发包人将给予违约处罚;如承包人拒不缴纳违约金的,发包人有权从履约保证金中直接扣除;
(6)项目经理部需在醒目位置公示经监理、业主审定批准的月进度计划表,否则,当月不支付当月工程进度款;
(7)本项目施工难度较大,投标人在标前应自行踏勘现场,充分考虑难度系数和不可预见因素施工期间的协调工作由承包人自行解决。投标人在投标报价时应充分考虑上述情况自行报价;
(8)施工现场场地平整以及取、弃土场内的施工便道、机械整平以及协调渣土、环保、临时用地等相关部门办理相关手续、缴纳保证金及费用等由投标人自行承担,此部分费用包含在投标报价中(结算中不予计取),施工渣土、淤泥、建筑垃圾等弃置点需经相关部门批准,并报发包人备案后,方可施工,严禁违规倾倒堆存。否则,责任自负。
(9)施工现场必须采用门禁管理系统,施工现场必须采用刷卡进入,费用由中标人自行承担。
(10)中标后,在项目建设期间,中标人向发包人指定专人配合办理相关手续。
(11)本工程施工过程中所有违约金均以银行转账形式或直接从进度款中扣除形式缴纳至招标人处,否则当期不予请款。
21.37文明施工要求
(1)公共环境
①建筑工地采用砌体、钢结构或彩钢夹芯板等,不得使用彩钢板封闭管理,高度不低于3米储备用地、路面施工应一律设置建筑围墙进行遮挡。环境卫生干净整洁,围墙内外无乱堆放现象,无生活垃圾;施工现场标识明显,四周设置围墙、围挡,并符合标准;施工车辆有硬化的进出通道和冲洗设备,无抛洒和污染路面现象。
②场内设有符合行业主管部门要求的场地硬化,车辆进出工地实行密闭运输,有车辆冲洗平台和冲洗设备、临时厕所、垃圾收集容器、污水处理排放系统、降尘设备等设施;场内干净整洁,机械设备、物料等摆放有序,安全施工措施到位,文明施工氛围浓厚。能够开展文明工地创建,施工噪音、粉尘等达到国家环保要求。
(2)公益宣传
①运用建筑围挡宣传展示社会主义核心价值观主题词、市民文明行为规范,及时更新中宣部、中央文明办发布的“讲文明树新风”、“图说我们的价值观”通稿作品以及本市自创的公益广告(建筑围挡无破墙开洞现象,公益广告无污染、破旧现象)。
②公益广告展示面积占围挡总面积的比例不少于50%,且公益广告要与商业广告穿插展示(每3块告中必须要有1块公益广告),且单面围挡墙体均能看到公益宣传。步行30米,达到50%面积比例。
未按要求设置围挡的处罚10000元的违约金,情节严重的处以20000元的违约金。
21.38在合同履行过程中,为确保项目资金专款专用,招标人与中标人共同设立共管账户(所在银行必须经招标人认可),本项目预付款付至此共管账户中。中标人须接受并积极配合且共管账户网银复核盾由招标人保管及操作。中标后中标人拒绝接受共管账户或不予配合,招标人有权单方终止合同且报送监管部门进行处罚。
发包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
组织机构代码: 组织机构代码: 
地 址: 地 址:
邮政编码: 邮政编码:
法定代表人:  法定代表人: 
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电子信箱: 电子信箱:
开户银行: 开户银行:
账 号:  账 号:
附件
协议书附件:
附件1:承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件:
附件2:发包人供应材料设备一览表
附件3:工程质量保修书
附件4:主要建设工程文件目录
附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6:承包人主要施工管理人员表
附件7:分包人主要施工管理人员表
附件8:廉政协议
附件9:履约保证金格式
附件10:预付款担保格式
附件11:支付担保格式
附件12:暂估价一览表
附件13:安全生产合同
附件14:项目经理质量终身责任制承诺
附件15:联合体协议书(如有)
附件1:承包人承揽工程项目一览表
承包人承揽工程项目一览表
单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格(元)开工日期竣工日期

附件2:发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注

附件3:工程质量保修书(房屋建筑工程)
工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就_______________(工程全称)签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下: 。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年;
3. 装修工程为2年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;
7. 其他项目保修期限约定如下:保温工程5年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 ,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。质量保修完成后,由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项: 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):  承包人(公章): 
地 址: 地 址:
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
委托代理人(签字): 委托代理人(签字):
电 话: 电 话:
传 真: 传 真: 
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
邮政编码: 邮政编码:
附件4:主要建设工程文件目录
主要建设工程文件目录
文件名称套数费用(元)质量移交时间责任人

附件5:承包人用于本工程施工的机械设备表
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注

附件6:承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表
名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目身份证号码
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
项目技术负责人
施工员
质检员(质量员)
安全员
资料员
其他人员

附件7:分包人主要施工管理人员表
分包人主要施工管理人员表
名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目身份证号码
一、总部人员
项目主管
其他人员
二、现场人员
项目经理
项目副经理
项目技术负责人
施工员
质检员(质量员)
安全员
资料员
其他人员

附件8:廉政协议
廉 政 协 议
为促进双方诚信经营、廉洁从业,防范商业贿赂,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉政建设的规定, (以下称甲方)与 (以下称乙方),特此订立本协议共同遵照执行。
第一条 甲乙双方的权利和义务
(一)甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
(二)严格执行 的合同要求,自觉履行合同约定的相关义务。
(三)在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则,不得损害国家、集体利益。
(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,应及时提醒对方纠正。情节严重的,应向其上级有关部门举报、建议给予处理,并有权要求告知处理结果。
第二条 甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动;不得参与任何形式的赌博,严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物;不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(四) 甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职,不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。
(五)甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品;不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品;不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
(六)甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
(七)甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
(八)甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。
第三条 乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。
(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品,也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
(五)乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。
(六)乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
(七)乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
(八)乙方须按 专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。
第四条 违约责任
(一)甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限,对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。
甲方投诉联系部门: ,联系电话: 。
(二)乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果,甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法:
1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还;
2. 追究乙方其他违约责任;
3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同;
4. 乙方一定期限内(6个月至3年,具体由甲方根据情况而定)不得参与甲方作为发包人(业主)的工程项目投标。
甲方作出的处理意见,乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失,全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得,并承担相应的法律责任。
第五条 双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查,提出在本协议规定范围内的裁定意见。
第六条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。
第七条 本协议作为合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人或 法定代表人或
授权代表: (职务) 授权代表: (职务)
姓名: 姓名:
签字: 签字:
廉政监督联系人 廉政监督联系人
姓名: 姓名:
签字: 签字:
电话: 电话:
地址: 地址:
日期: 日期:
附件9:履约保证金
履约保函示范文本
编号:
(受益人名称):
鉴于 (以下简称“受益人”)与 (以下简称“申请人”)于 年 月 日就 (标段编号)的 (标段名称)有关事项协商一致共同签订《 》(以下简称“基础合同”),开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人,受益人为基础合同项下之发包人,基于申请人的请求,开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务,向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。
一、本保函担保范围:承包人未按照基础合同的约定履行义务,应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写) 元(¥ )。
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。
四、开立人承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:
(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
(2)载明要求支付的金额;
(3)载明申请人违反合同义务的条款和内容;
(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;
(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是: 。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。受益人未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效。
七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,因本保函产生的纠纷案件,由受益人所在地人民法院管辖。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开 立 人: (公章)
法定代表人(或授权代表): (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
开立时间: 年 月 日
附件10:预付款担保
预付款保函示范文本
编号:
(受益人名称):
鉴于 (以下简称“受益人”)与 (以下简称“申请人”)于 年 月 日就 (标段编号)的 (标段名称)有关事项协商一致共同签订《 》(以下简称“基础合同”),开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人,受益人为主合同项下之发包人,基于申请人的请求,开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。
一、本保函担保范围:申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款,应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写) 元(¥ )。
三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。
四、开立人承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:
(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
(2)载明要求支付的金额;
(3)载明申请人违反合同义务的条款和内容;
(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;
(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是: 。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利,对开立人不发生法律效力。
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效。
七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,因本保函产生的纠纷案件,由受益人所在地人民法院管辖。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开 立 人: (公章)
法定代表人(或授权代表): (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
开立时间: 年 月 日
附件11:支付担保
支付保函示范文本
编号:
(受益人名称):
鉴于 (以下简称“受益人”)与 (以下简称“申请人”)于 年 月 日就 (标段编号)的 (标段名称)有关事项协商一致共同签订《 》(以下简称基础合同”),开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人,受益人为基础合同项下之承包人,基于申请人的请求,开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款(指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款)付款义务,向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。
一、本保函担保范围:申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务,应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写) 元(¥ )。
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后 日止。
四、开立人承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:
(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内;
(2)载明要求支付的金额;
(3)载明申请人违反合同义务的条款和内容;
(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形;
(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是: 。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利,对开立人不发生法律效力。
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效。
七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,因本保函产生的纠纷案件,由申请人所在地人民法院管辖。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开 立 人: (公章)
法定代表人(或授权代表): (签字)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
开立时间: 年 月 日
附件12:暂估价一览表
12-1:材料暂估价表
序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注

12-2:工程设备暂估价表
序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注

12-3:专业工程暂估价表
序号名称单位数量单价(元)合价(元)备注

附件13:安全生产合同
安全生产合同
为在 (项目名称) (标段)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人 (发包人名称,以下简称“发包人”)与承包人 (承包人名称,以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同:
1.发包人职责
(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
(4)定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(5)组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,—环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。
(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
(7)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用:
(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10)承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则.严肃处理相关责任人。
(11)安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式 份,副本 份,合同双方各执正本—份,副本 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
发包人: (盖单位章) 承包人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字) 法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日 年 月 日
附件14:项目经理质量终身责任制承诺
项目经理质量终身责任制承诺
致:______________(招标人名称)
本人作为拟委任的施工项目经理,承担相关质量终身责任,现郑重承诺如下:
一、在取得施工许可证后进行施工。
二、严格执行施工规范及标准。
三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员,并确保所有人员到岗履职。
四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。
五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等,并严格按规定执行见证取样制度。
六、建立、健全质量检查、验收制度,严格工序管理,做好隐蔽工程质量的检查和记录。
七、对施工中出现的质量问题,及时进行整改。严格依法依规履行义务。
八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。
九、履行其他法律法规规定的职责。
项目经理: (签字)
日期:_____年____月____日
第六章 工程量清单
1. 计价依据
1.1 计价依据的确定符合国家法律法规、现行有关标准与规范,工程所在地的省、市工程定额和工程造价的规定以及工程造价信息要求。
1.2 安全文明施工费按下表执行: (如不一致,以控制价文件为准)
项目名称计费 基础费率(%)
建筑工程装饰装修工程安装 工程市政 工程城市轨道交通工程园林绿化工程仿古建筑工程
建筑 工程安装 工程
环境保护费定额 人工费 + 定额 机械费3.282.601.783.572.461.571.752.07
文明施工费5.124.506.107.339.246.303.054.67
安全施工费4.133.104.225.284.303.232.162.27
临时设施费8.105.804.607.998.104.603.203.98

2. 工程造价确定
2.1 本项目采用工程量清单计价。
2.2 除招标文件另有约定外,本项目计税采用增值税一般计税方法。
2.3 建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金构成。
2.4 分部分项工程项目清单采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程和措施清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费(企业管理费和利润)以及一定范围内的风险费用。
3. 招标工程量清单编制要求
3.1 招标工程量清单编制依据如下:
(1)2018版安徽省建设工程工程量清单计价办法;
(2)《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》(建标〔2021〕42号);
(3)建设工程设计文件及相关资料;
(4)与建设项目有关的标准、规范、技术资料;
(5)拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要;
(6)施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案;
(7)招标人对项目其他相关要求文件。
3.2 招标工程量清单作为招标文件的组成部分,是编制最高投标限价、投标报价、计算工程量、调整合同价款、办理工程竣工结算以及工程索赔等的依据。
3.3 投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核对,发现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。
3.4 工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他项目清单、税金项目清单组成。采用统一格式和表格,具体构成内容见“工程量清单”。
3.5 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的,对清单项目的技术和质量有要求的,见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制,专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定。
3.6 招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致。工程量清单的组成内容应当完整、项目特征描述应准确全面,与施工图纸保持一致。
4. 最高投标限价编制要求
4.1 最高投标限价编制依据如下:
(1)2018版安徽省建设工程费用定额;
(2)2018版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则;
(3)2018版安徽省配套计价定额;
(4)《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》(建标〔2021〕42号);
(5)《2018版安徽省建设工程计价依据部分修编内容》(安徽省住房和城乡建设厅公告第53号)
(6)建设工程设计文件及相关资料;
(7)与建设项目有关的标准、规范、技术资料;
(8)招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要;
(9)施工现场情况、工程特点及常规施工方案;
(10)工程造价管理机构发布的工程造价信息;【《滁州工程造价信息》(2024年第2期)】
(11)施工期间的风险因素;
(12)其他相关材料。
4.2 最高投标限价为本次招标工程限定的最高投标限价,应当在工程所在地建设主管部门备案。最高投标限价不做上调或下浮。如最高投标限价超过批准的概算,招标人应将其报原概算审批部门审核。
4.3 最高投标限价应采用工程单价计价,正确、全面地使用国家、省市标准、计价定额以及相关文件,成果文件质量应符合相关标准及规程的规定。最高投标限价包括分部分项工程费、措施项目费、不可竞争费、其他项目费和税金。
4.4 分部分项工程费按本招标文件的分部分项工程量清单的特征描述及有关要求,结合第4.1款编制依据确定。
(1)综合单价中人工和施工机械台班单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价计算;
(2)综合单价中材料、工程设备单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构公布的单价以及本招标文件规定的暂估价、市场调查价格计算;
(3)本招标文件中列有材料、设备暂估价的,按暂估价计算;
(4)综合单价中人工、材料和施工机械台班消耗量均按2018版安徽省定额消耗量计算;
(5)综合单价中综合费费率按2018版安徽省建设工程计价依据;
(6)综合单价中应包括招标文件约定的应由投标人承担的风险范围及其费用,风险按本招标文件第4.1款约定计算。
4.5 措施项目费按本招标文件中的措施项目清单,根据拟定的招标文件和常规施工方案确定。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件,本着经济实用、先进高效的原则确定。措施项目费依据项目具体情况进行合理确定,复杂项目需按专家论证后的方案编制。
4.6 不可竞争费(含安全文明施工费、环境保护税)按本招标文件中的不可竞争项目清单编制确定。
4.7 其他项目费用应按照下列规定计价:
(1)暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写;
(2)专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写;
(3)计日工按招标人列出项目和数量,结合第4.1款编制依据的要求确定综合单价并计算费用;
(4)总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。
4.8 税金(增值税)按税金项目清单,结合第4.1款编制依据的要求编制,不得降低标准。
5. 投标报价参考编制要求
5.1 投标报价编制参考依据如下:
(1)2018版安徽省建设工程费用定额;
(2)2018版安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则;
(3)2018版安徽省配套计价定额;
(4)《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》(建标〔2021〕42号);
(5)《2018版安徽省建设工程计价依据部分修编内容》(安徽省住房和城乡建设厅公告第53号)
(6)建设工程设计文件及相关资料;
(7)与建设项目有关的标准、规范、技术资料;
(8)招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要;
(9)施工现场情况、工程特点及常规施工方案;
(10)工程造价管理机构发布的工程造价信息;
(11)施工期间的风险因素;
(12)其他相关材料。
5.2 投标人应仔细阅读招标文件,了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现,但其投标报价不得低于投标人个别成本价。
5.3 投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价,未填报的综合单价和合价,视为此项费用已合在工程量清单的其他综合单价和合价中。
5.4 分部分项工程费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和综合费(企业管理费和利润)以及一定范围内投标人承担的风险费用。
5.5 措施项目费根据招标文件中的工程量清单措施项目,结合第5.1款编制依据确定。投标人对招标人所列的措施项目可根据工程实际情况结合施工组织设计进行增补。
5.6 不可竞争费(含安全文明施工费、环境保护税)根据工程量清单不可竞争项目,结合第5.1款编制依据确定,安全文明施工费费率不得调整。
5.7 其他项目费用应按照下列规定计价:
(1)暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写,不得更改;
(2)专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写,不得更改;
(3)计日工按招标人列出项目和数量,结合第5.1款编制依据的要求确定综合单价并计算费用;
(4)总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。
5.8 税金(增值税)按税金项目清单,结合第5.1款编制依据的要求编制,不得调整。
5.9 投标报价编制注意事项
(1)除可调整价格的主要材料和甲供材及实行暂估价的材料及设备以外,其他由投标人自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素,中标后不作调整,综合单价中的材料费应包含材料运杂费、采保费等一切应有费用;
(2)结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取税金,不再计取其他费用;
(3)本招标工程的施工地点为本须知前附表所述,投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况,任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制,如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放,由此所产生的费用应包含在投标报价范围内,招标人不再承担该费用;
(4)开标前,投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单,发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的,必须在招标文件规定的时间内向招标人提出异议或修正要求,否则招标人可不予答复;
(5)招标人对异议或修正要求应进行核实,确认工程量单项子目误差在±3%(含±3%)以内的,招标人可不予调整工程量,投标人应将其误差考虑在综合单价内;若有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的,招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单;
(6) 除合同另有约定外,中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价在施工图纸和合同约定范围一律不予调整;
(7)本招标工程不接受恶意不平衡报价,不保证最低价中标。
6. 工程量清单
另册。
第七章 图 纸
图纸已经审查合格,设计深度符合施工要求。技术标准符合国家、行业以及地方标准、规范和规程,具体内容见下表。
1.图纸目录(另册)
2.图纸(另册)
第八章 技术标准和要求
1. 一般要求
2. 特殊技术标准和要求
3. 适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程
4. 招标人推荐品牌
材料设备质控品牌一览表
序号材料、设备名称推荐品牌
1水泥中联、海螺、南方
2瓷砖东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、马可波罗
3乳胶漆真石漆三棵树、嘉宝莉、亚士漆、立邦
4给排水管材浙江中财、伟星、顾地、全柴欧波管业、浙煌、华源塑业
5钢材 (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋)马钢、南钢、武钢、沙钢
6防水明象、珈祥、新中能、江苏凯伦、三棵树
7外墙保温材料瑞联保温、振申、德和、万里、创能
8镀锌钢管天津友发、浙江金州、徐州光华
9机房彩钢板林德纳、格满林、耐德林、华龙、德莱特
10防火石膏板圣戈班*杰科、拉法基、可耐福、北新龙牌
11铝板微孔天花天虹、方大、金霸、成功、耐德林
12防静电地板沈飞、汇丽、向利、创星、科华
13板材兔宝宝、莫干山、千年舟
14木地板大自然、圣象、菲林格尔
15铝合金型材、断桥隔热铝合金门窗南山、凤铝、中铝、兴发
16铝扣板美尔凯特、奥普、科耐特、友邦
17阀门上海“上阀”、上海冠龙、青岛伟隆、上海电站
18卫浴(盥洗池、小便池、坐便器)法恩莎、九牧、恒洁、箭牌、安华
19进户门开来、步阳、浙江星月、安徽集曼、现代筑美
20防火门王力、群升、星月、集曼、现代筑美
21电线电缆振河、上上、远东
22开关、插座施耐德、德力西、西门子、正泰、公牛、拉赛电气
23灯具飞利浦、欧普、雷士、紫光照明
24元器件、高低压配电正泰、天正、德力西、安德、拉赛电气、滁州集睿
25配电箱(柜)百川汇龙、迪康、南京大全、中控高科、滁州集睿
26配电元器件施耐德、西门子、ABB、正泰、上海人民电器、拉赛电气
27空调格力、美的、飞利浦、海尔
28热水器海尔、美的、飞利浦
29电梯天津奥的斯、通力、上海三菱、蒂升、日立
30污水泵上海熊猫、上海凯泉、南源水
31太阳能集热板太阳雨、四季沐歌、清华阳光、皇明、豪润佳
32加压供水设备上海熊猫、上海凯泉、南源水
33门禁系统霍尼韦尔、中控智慧、西门子、海康威视、捷顺
34智能化设备洛普、利亚德、三思、一舟、普天天纪、TCL、ITC、雷蒙、锐丰、OPLL

1.投标人在投标时也可以提供其它品牌,但须在投标文件中提供证明材料,证明拟选用品牌在产品质量、档次、性能、规格参数等应优于参考品牌,经专家评审确认后列入《发包人质控材料一览表》,中标后必须使用《发包人质控材料一览表》中品牌和要求进行采购。未在投标文件中注明且未提供相关技术参数、业绩,或经评标委员会评审未通过的,中标后只能从上述品牌中进行选择,价格不予调整。
2.包括不限于上述的主要材料,发包人可改为甲供、甲控乙供形式,承包人不得以任何理由拒绝,并不予补偿任何费用。
3.所有的材料、设备,包括不在上表的材料、设备,均需遵循环保原则,否则发包人要求承包人的材料、设备予以更换、返工,承包人在投标时已考虑在投标报价内,不予补偿费用,造成工期延误的由承包人承担。
4.工程所需材料、设备由中标人自行采购。投标人对主要材料和设备报价时应充分考虑工程的实际需要慎重报价,结算时不予调整。在购置主要材料和设备前必须书面报监理和业主确认,经业主及监理公司实地察看得到监理和业主的书面认可后方可采购。
5.承包人必须确保所有材料和设备的质量,材料和设备的质量必须符合设计要求和相关规范的规定,对于项目特征描述不全的,必须满足国家标准(含推荐标准》或行业标准中的较优标准。所有发包人推荐的主材产品均为原厂家生产,不得采用贴牌或仿冒产品,否则,视为违约。
6.项目实施过程中,招标人有权对上述品牌做出调整,具体以发包人要求为准。
电梯技术标准和要求
一、基本要求
1.机房位置:详见图纸。
2.电源要求:交流三相 380 士 10%,50H交流单相 220±10%,50Hz配双电源插槽(轿厢照明、风扇等增设“漏电保护 ”)。
3..拖动、控制系统:全电脑控制交流变频变压调速(VVVF),32 位全电脑模块化控制。采用永磁同步无齿轮曳引机。
4.开门方式:双扇自动中分门
5.设备基站位置可调,具有基站返回功能。
6.轿厢
(1)厢顶:隐藏式轴流风扇,备有应急照明电源(应急灯应采用免维护蓄电池,自动充电,供电时间应不小于 4 小时)。轿顶厂家标配(也可以向提供装饰图样,供甲方选择。),轿厢灯及风机具有自动节能功能。
(2)轿厢轿壁、均采用发纹不锈钢板,并向甲方提供装饰图样,供甲方选择。要求发纹不锈钢厚度≥1.2mm。
(3)轿厢地板:PVC 地板。
(4)地坎:硬质铝合金。
(5)轿厢内操纵盘:面板为发纹不锈钢板。显示楼层和运行方向;采用显示层站和运行方向一体式。
(6)隐藏式对讲机,五方对讲。系统所需的所有设备、材料、安装、调试及在质保期内产生的包括材料、更换配件等一切费用均由中标人承担;对讲系统控制室位置以招标人后期指定为准;投标人应对此条要求充分考虑,合理报价。
(7)中文标示名牌(原品牌)、用途、限乘人数、限载重量。
(8)一个以钥匙操作的开关箱内有停止开关、照明开关、风扇开关。
(9)按钮:具有停靠层相同的楼层按钮;开关门按钮各一付,并以图形表示;黄色紧急呼叫按钮。
(10)无障碍设备仅需配备无障碍操作箱(带盲文按钮),无需配备两个操作箱。另需配备三面发纹不锈钢圆形扶手、语音报站。
7.配光幕门保护装置,位于轿门侧面,光束数品目不少于174束。
8.检修操作:轿顶设“检修 ”运行开关。
9.门机:变频变压调速电脑控制(VVVF)(采用进口门机)。
10.具有重复关门功能。
11.称重装置:电子称重装置,控制柜中可随时显示荷重量。
12.厅门
(1)各层均采用发纹不锈钢厅门和小门套,配机械开门锁。要求发纹不锈钢厚度≥1.2mm
(2)泊梯开关:1 层配置。
13.其他装置
(1)设备主导轨采用实心钢制 T 型轨,具体型号在满足招标文件要求及相关技术规范要求,并确保质量的条件下,由投标人自行选配。设备导靴为滑动式。
(2)自动精确平层:符合国家标准。
(3)安全停靠:出现故障,设备可低速就近平层,开门放人。
(4)满载直驶:设备满载,自动停止响应厅外召唤。
(5)超载报警:轿厢超载后,自动声光报警。
(6)泊梯功能:接通位于设备 1 层的开关,设备自动关门、停止运行。
(7)设限速保护装置
(8)轿厢应急照明:供电中断,应急灯立即点亮,向轿厢提供照明(应急灯应采用免费维护蓄电池自动充电,供电时间应不小于 4 小时)。
(9)电源缺相、短路保护装置。
(10)具备火灾运行管理功能:发生火灾时,设备立即返回基站。
(11)防冲顶功能。
(12)防坠落装置。
(13)修正运行功能:设备电源中断恢复供电后,设备驶向基站,重新定位,恢复正常运行-
(14)以钥匙开关调用设备。
(15)故障自诊断。
(16)运行计数器。
(17)防电磁干扰功能。
(18)机房紧急电动运行
(19)防捣乱操作
(20)轿厢手动风扇开关/轿厢自动照明控制
(21)紧急消防操作
二、其他要求
1.供货设备不得为推荐生产厂家子公司生产产品,不接受贴牌产品,不接受低端系列产品。
推荐:天津奥的斯(Arise系列、 Gen2 comfort系列除外);
通力(Zmini系列、ZminiR系列、NminiR系列除外);
上海三菱(LEGY系列、LEHY系列除外);
蒂升(Meta100系列、尚途系列除外);
日立(HGE系列、HGP系列、GVF系列除外)。
2.安装要求:设备须由设备生产厂家或经生产厂家授权的有相关资质的单位负责安装。
3.设备质保期(2 年)内须由生产厂家免费提供质保和维保服务
4.在购置主要材料和设备前必须书面报监理和业主确认,经业主及监理公司实地察看得到监理和业主的书面认可后方可采购。
三.设备功能要求
1. 自动再平层(非手动);2.受阻失速保护;3.制动器冗余保护;4 操纵箱微机异常处理;5.轿内反向指令消除;6.轿内通风装置手动关闭(按钮);7.轿内照 明手动关闭(按钮型);8.关门保护;9.连续服务;10.轿内运行方向指示;11. 层站运行方向指示;12.关门按钮响应指示;13.满员自动通过;14.轿内通风装 置自动关闭;15.轿内照明自动关闭;16.轿内误指令人工消除(轿内按钮型); 17.FER 消防返回;18.光幕安全触板;19..换向重开门;20.门负载检测;21.开门按钮响应指示;22.开门受阻控制;23.开门保持时间自动调整;24.关门力矩控制;25.轿厢应急照明;26.运行次数与时间统计;27.即时关门; 28.故障自诊断;29.警铃;30.电气安全回路保护;31.消防返回结束;32.层站 按钮灯闪烁指示;33.层高自测定;34.层站召唤自动登记;35.群控后备运行; 36.检修操作;37.层站微机异常处理;38.层站运行控制开关;39.独立运行;40. 多方通话装置;41.强制关门;42.称重启动;43.不启动报警;44.次层停靠; 45.过电流保护;46.分散待机;47.超载报警;48.超速保护;49.电机过热保护; 50.过电压保护;51.电源故障保护;52.上电再平层;53.重复关门;54.本层再开门;55.逆行保护;56.选层器修正;57.安全停靠;58.停层开门;59.逆变装置高温检测;60.终端强制减速;61.轿厢意外移动保护;62.过低速保护;63.高峰服务。
四、标准和规范
投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的 测试等,都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技 术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。本技术规格书使用的标准如下:
GB 7588-2003《设备制造与安装安全规范》;
GB/T10058-2009《设备技术条件》;
GB/T10059-200 设备试验方法
GB 10060-2011《设备安装验收规范);
GB50310-2002《设备工程施工质量验收规范》
《特种设备安全监察条例)和 2014 年 9 月 1 日执行的《特种设备安全法);《设备监督检验和定期检验规则》TSGT7001-2009《设备安装施工单位鉴定评审细则》(试行)。
以上标准若有新版,请按新版执行。
四、其他
1 在设备安装结束后设备机房内必须配备标准规格的手提式干粉灭火器,并在灭火器使用保质期内定期更换。
2 设备要保证有效使用十五年以上,主要部件控制系统、门机、曳引机保证有效使用二十五年,其它设备与安装使用年限符合国家相关桥准规定。
如达不到承诺的使用年限,招标人有权要求赔偿相应损失,并追究法律责任。
序号设备
1梯号详见图纸
2数量详见图纸
3载重详见图纸
4速度详见图纸
5主要技术规格井道尺寸、轿厢尺寸、层站、载重量、速度、行程等见 图纸
6机房位置有机房(永磁同步PM主机)
7驱动方式交流变压变频调速控制技术、全数字化控制系统
8控制系统全电脑高速网络一数据网络控制技术
9控制方式并联
10门机整件VVVF变频门机(采用进口门机)
11电源交流三相380V±7%,50Hz ;交流单相220V±7%,50Hz
12开门方式中分式自动门(带开门延迟按钮)
13开门净尺寸、 基坑深度、井道 尺寸等详细情况见图纸
14设备装潢
a层门及门套层门为发纹不锈钢(整体压铸,厚度≥1.2mm),门套采用斜角通顶大门套,材质、尺寸见图纸
b轿厢轿厢抗菌型,轿厢壁采用发纹不锈钢(整体压铸厚度≥1.2mm):轿厢净高度要求不低于2600mm,厅门净高度不低于2100mm ;轿厢内召唤箱采用一体式304发纹不锈钢板,按钮为发纹不锈钢材质 注:项目实施过程中最终轿厢净高度根据图纸及现场实际情况确定,高度须经过招标人确认。
c轿门发纹不锈钢(整体压铸,厚度≥1.2mm)
d轿顶轿顶为发纹不锈钢(整体压铸,厚度≥1.2mm),轿顶采用柔性灯光, 低噪音中央式出风口(配置空气净化通风系统),由投标人提供式样 供招标人选择
E厅外召唤箱、 按钮设备配有上/下指示器及楼层指示器、停站按钮等,控制按钮及操作面板采用抗菌型发纹不锈钢材质
f轿底PVC地板
g其他五方对讲设备由供货方提供安装,值班室至设备机房的通讯线由智能化施工; 设备二次深化设计内容及设备井道整治、新增圈梁、结构优化等均由企业自行考虑;不予调整价格;居民装修入住前需做好轿厢维护,满足成品保护要求。

第九章 投标文件格式
(项目名称)
投 标 文 件 一
(资信证明文件)
投标人: (签章)
法定代表人: (签章)
年 月 日
投标文件一:资信证明文件目录
(1)投标人基本情况表;
(2)近年财务状况表;
(3)近年完成的类似项目情况表;
(4)正在实施的和新承接的项目情况表;
(5)联合体协议书 (如有);
(6)项目管理机构;
(7)其他资格审查资料(由以下材料组成):
①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证);
②诚信投标承诺书(或《公共信用信息报告(无违法违规证明版或核查版)》);
③企业法人营业执照;
④企业资质证书;
⑤企业安全生产许可证;
⑥建造师(拟任项目经理(建造师))身份证、建造师注册证书以及安全生产考核合格证书(B证);
⑦投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理(建造师)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明(证明文件两个月内有效)(同一人担任不同公司法定代表人的,该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料) ,投标申请人是事业单位的,暂未缴纳养老保险的,须由其主管部门出具证明;
⑧投标保函格式(如有);
⑨共管账户承诺函(格式见附件)。
⑩资信评审业绩、得分业绩等证明和投标人认为需要的其它证明材料;
⑪资信评审业绩、得分业绩清单一览表(项目评审如有);
(1)投标人基本情况表
投标人名称
注册地址邮政编码
联系方式联系人电 话
传 真网 址
组织结构
法定代表人姓名技术职称电话
技术负责人姓名技术职称电话
成立时间员工总人数:
企业资质等级其中项目经理(建造师)
营业执照号高级职称人员
注册资金中级职称人员
开户银行初级职称人员
账号技 工
经营范围
备注

(2)近年财务状况表
(3)近年完成的类似项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
开工日期
竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理(建造师)
技术负责人
项目描述
备注

(4)正在实施的和新承接的项目情况表
项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
签约合同价
开工日期
计划竣工日期
承担的工作
工程质量
项目经理(建造师)
技术负责人
项目描述
备注

(5)联合体协议书(如有)
(所有成员单位名称)自愿组成 (联合体名称)联合体,共同参加 (项目名称) 标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:
1. (某成员单位名称)为 (联合体名称)牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责合同实施阶段的主办、组织和协议工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下:
牵头人(成员一)名称: ,具有 资格,负责承担 部分专业工程施工,负责内容的合同金额占总合同金额的百分比 %;
成员二名称: ,具有 资格,负责承担 部分专业工程施工,负责内容的合同金额占总合同金额的百分比 %;
……
5.本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。
6.联合体中标后,本联合体协议是合同的附件,对联合体各成员单位有合同约束力。
7.本协议书一式 份,联合体成员和招标人各执一份。
注:本协议由委托代理人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人(成员一)名称: (签章)
法定代表人: (签章)
成员二名称: (签章)
法定代表人: (签章)
成员三名称: (签章)
法定代表人: (签章)
年 月 日
(6)项目管理机构
附表1:项目管理机构主要人员组成表
职务姓名职称执业或职业资格证明备注
证书名称级别证号专业养老保险
项目经理(建造师)
技术负责人

备注:根据安徽省住房和城乡建设厅《关于调整招标投标活动中有关住房城乡建设领域现场专业人员证书要求的通知》(建市函〔2019〕1112 号)要求,不再将住房城乡建设领域现场专业技术人员(包括施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、劳务员、机械员、标准员)及取样员持证情况列入招标投标文件,招标人或招标代理机构需按照住房和城乡建设部及安徽省相关标准规定 明确投标人需要配备其他主要管理人员和技术人员数量的最低要求。中标人和招标人在签订合同时应按照不低于上述人员配置的要求填写承包人主要施工管理人员表,并作为合同的附件之一。
附表2:拟任项目经理(建造师)简历表
姓 名年 龄学历
职 称职 务拟在本合同任职
毕业学校 年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话

附表3:拟任项目技术负责人简历表
姓 名年 龄学历
职 称职 务拟在本合同任职
毕业学校 年毕业于 学校 专业
主要工作经历
时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话

(7)其他资格审查资料
可扩展填写
①法定代表人身份证明或授权委托书
1.法定代表人身份证明
投标人名称:
单位性质:
地 址:
成立时间: 年 月 _日
经营期限:
姓名: 身份证号码: 性别: 年龄:_ 职务: _,系 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人: (签章)
年 月 日
2. 授权委托书
本人 (姓名)系 (投标人)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “ ”(项目名称、编号)投标文件,全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务,其法律后果由我方承担。
委托期限: 。
代理人无转委托权。
附:委托代理人有效身份证扫描件
法定代表人有效身份证扫描件
投标人(签章):
法定代表人(身份证号码): (签章)
联系方式:
委托代理人(身份证号码):
联系方式:
年 月 日
(上传电子投标文件时采用本授权委托书)
②诚信投标承诺书  
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 (项目名称)项目的投标;
二、所提供的一切材料都是真实、合法的;
三、不出借、转让资质证书,不让他人挂靠投标,不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标;
四、不与其他投标人相互串通投标报价,不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益;
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标,损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益;
六、 没有下列情形: 1、被人民法院列入失信被执行人的;2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理(建造师)前三年有行贿犯罪行为的;3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的,且未被移除的;4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的;5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的;6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的;7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录,且在披露期内的;8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的;9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业,限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标;列入县级异常名录的施工企业,限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。(若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-9项信誉要求,在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-9项情形)
七、严格遵守开标现场纪律,服从监管人员管理;
八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍,若有分包征得建设单位同意;
九、保证中标之后,按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备,如有违反,同意接受建设单位违约处罚;
十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为;
十一、如我公司中标,保证中标的项目经理(建造师)无其他尚未完工(以竣工、交工、完工验收报告等手续为准)项目或在已中标项目(以发放中标通知书为准)中担任项目经理(建造师)情形。如有,项目在滁州市区域内的,接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理;项目在滁州市区域外的,保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内,提供经行政主管部门备案的变更证明材料,否则接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理;
十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为,依法进行投诉。投诉内容符合要求,投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字,并附有关身份证明复印件。不恶意投诉,对本公司提供的投诉线索的真实性负责,否则愿接受有关部门的处罚;
十三、如我公司中标,按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发<2016>1号)及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》(建市<2019>18号)的规定,总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责,对建筑工人实行实名制管理;实行人工费用与其他工程款分账管理制度;建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户;建设单位在支付工程款时,应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户,由建筑工程承包单位按劳动合同约定,通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人;
十四、我公司拟任项目经理(建造师)不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理(建造师)变更备案手续的原项目经理(建造师)。
以上内容我已仔细阅读,本公司若有违反承诺内容的行为,自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理,愿意承担法律责任,给招标人造成损失的,承担赔偿责任。
开户银行: 基本账户:
投标人(签章): 法定代表人(签章):
日期: 年 月 日
③公共信用信息报告(无违法违规证明版或核查版)
符合条件的投标人可在信用中国(安徽)网站(网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html),获取信用报告(无违法违规证明版或核查版)并上传至投标文件中。
共管账户承诺函
致: :
我公司郑重承诺:无条件接受招标人与我方共同设立共管账户(所在银行必须经招标人认可),本项目工程款付至此共管账户中。
特此承诺。
投标人名称: (签章)
法定代表人: (签章)
日 期: 年 月 日
④投标保函示范文本
(独立保函)
编号:
申请人:
地址:
受益人:
地址:
开立人:
地址:
致:(滁州市公共资源交易中心或各县、市交易中心)
我方(即“开立人”)已获得通知,本保函申请人(即“投标人”)已响应贵方于 年 月 日就 (以下简称“本工程”)发出的招标文件,并已向招标人提交了投标文件(即“基础交易”)。
一、我方理解根据招标条件,投标人必须提交一份投标保函(以下简称“本保函”),以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此,应申请人要求,我方在此同意向贵方出具此投标保函,本保函担保金额最高不超过人民币(大写) 元(¥ )。
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任:
(1)投标截止后投标人撤销投标文件的;
(2)投标人在收到中标通知书后,在招标文件规定的时间内,无正当理由不与招标人订立招标项目合同,在签订合同时向招标人提出附加条件;
(3)投标人在中标后不按照招标文件要求提交履约保证金或履约担保的。
三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。保函生效时间为投保项目投标截止时间,保函有效期同该项目的投标有效期,如该项目投标有效期延长的,该保函有效期一并延长。投标人如存在保证担保责任所述情形被有关部门调查的,其有效期限自动延长至有关部门调查终结,结案时间以有关部门出具的认定(决定)书为准。
四、我方承诺,在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付,前述书面付款通知即为付款要求之单据,且应满足以下要求:
(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内,因保函有效期延长的,付款通知到达日期一并延长;
(2)载明要求支付的金额;
(3)载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款;
(4)声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形;
(5)书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是: 。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利,对我方不发生法律效力。
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,不影响本保函的独立有效。
七、本保函适用的法律为中华人民共和国法律,因本保函产生的纠纷案件,由受益人所在地人民法院管辖。
八、本保函自我方(开立人)加盖公章之日起生效。
开 立 人: (公章)
地 址:
邮政编码:
电 话:
传 真:
开立时间: 年 月 日
(项目名称)
投 标 文 件 二
(技术标文件)
(项目名称)
投 标 文 件 三
(商务标文件)
投标人: (签章)
法定代表人: (签章)
年 月 日
投标文件三:商务标目录
(1)投标函;
(2)工程量清单报价书
(3)招标人推荐的材料品牌响应表(如有)
(4)承诺函
(5)详细评审所需其他材料。
(1)投 标 函
致: (招标人)
1、根据你方招标项目编号为 的 招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后,我方愿以 (币种,金额、单位)人民币 元的投标总报价承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件,承诺招标文件及有关附件中所有条款。
3、一旦我方中标,我方将派出 建造师为本工程项目经理,保证按照招标人要求开始本工程的施工,并在 个日历天(工期)内完成本合同的施工,并移交整个工程,工程质量达到 标准。
4、随本投标书,我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件,或在中标后无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金,贵单位有权不予退还投标保证金。
5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后,方可退还。
6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
7、我单位提供如下通讯地址: 电子邮箱(地址),确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达,相关文书只要发送至以上电子邮箱(地址)即视为送达,投标人愿意承担一切法律后果。
8. (其他补充说明)。
投标人: (签章)
法定代表人: (签章)联系人:
单位地址:
邮政编码: 联系人手机号码: 传真:
日期: 年 月 日
(2)工程量清单报价书
①工程量清单报价书(封面)
投标总价
招标人:
工程名称:
投标总价(小写):
(大写):
投 标 人: (单位盖章)
法定代表人: (签字或盖章)
编制人:
(注册造价工程师签字并盖执业专用章)
编制时间: 年 月 日
注:投标文件格式中工程量清单报价书(封面)及投标报价编制人信息表与投标文件制作工具导出文件不一致的,以投标文件格式文件为准。
②投标报价编制人信息表
序号姓名身份证号码手机号码单位名称注册造价工程师注册证书号

注:
1. 提供投标报价编制人员的注册造价工程师证书扫描件或影印件;
2. 若投标报价编制人员为投标人委托的造价咨询单位注册造价人员,须提供与造价咨询单位签订的委托协议。
3. 表格内容将作为公安机关和行政主管部门调查串通投标、允许他人以自己名义从事工程造价业务等违法违规行为的重要依据。
4. 投标人填写内容务必真实准确,否则将承担投标失败、中标无效的风险。
③工程量清单报价书正文格式:见2018版“工程量清单计价文件”格式,在滁州市公共资源交易中心网站下载招标文件后,使用投标文件制作工具导出“招标清单文件”,即为“工程量清单计价文件”正文格式。
注:投标文件格式中工程量清单报价书(封面)及投标报价编制人信息表与投标文件制作工具导出文件不一致的,以投标文件格式文件为准。
(3)招标人推荐的材料品牌响应表
工程名称: 第页共页
品牌推荐表(如要求)
序号材料、设备名称品牌 1品牌 2品牌 3品牌 4备注投标人选定品牌
1
2
3
4
5
6

注:1、本表仅针对不采用招标人推荐品牌,采用其他品牌的投标人填写,并注明并提供相关技术参数、业绩等供评标委员会评审,未在上表中注明且未提供相关技术参数、业绩,或经评标委员会评审未通过的,中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择,价格不予调整。
2、对于招标人推荐品牌的材料、设备等,投标人如认为招标人推荐的品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他疑问的,应在本项目澄清提出的截止时间前通过电子交易系统。
(4)承 诺 函
(致招标人) :
我方已知悉项目招标人需求,经公开、公平、公正竞争后,如我方成为中标人,我方承诺有合作单位(拍地前提供合作协议等)参与滁州市市直或南谯区范围内1宗面积不低于70亩的商住地块土地竞拍,出让起始价以出让公告为准。中标结果公示前,我方针对商住地块,同意缴纳竞购意向金(中标价*10%)至招标人指定账户,如未按约定缴纳竞购意向金,我方自愿放弃中标资格。我方竞得土地后,同意将竞购意向金转为该宗地块的土地出让金。
如因我方违约未按竞购计划承诺书竞得土地的,一旦出现上述情况的,招标人有权终止合同,履约保证金不予退还、竞购意向金不予退还。同时项目未竣工验收的,按已完成合格工程量价款的50%结算并无条件退场;项目已竣工验收的,按合格工程量价款的 90%结算并无条件退场。
若我方未能按期完成上述承诺,自愿放弃中标人资格,且就上述承诺及相关事项不恶意异议、投诉。如有违反,自愿接受招标人及监管部门按照安徽省及滁州市公共资源交易相关规定处理,记入不良行为记录或者信用信息记录。
投标人(公章):
法人代表人(签字或盖章):
日期: 年 月 日
(4)详细评审所需其他材料(如有)
附件1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知
一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道
在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)实施联合惩戒,禁止参与我市公共资源交易活动。
(一)工程建设项目
1、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询以下失信行为:
①投标人被人民法院列入失信被执行人的;
②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的;
③投标人被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的;
④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。
2、国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxt.gov.cn)查询以下失信行为:
①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。
3、滁州市公共资源交易中心网站(http://ggzy.chuzhou.gov.cn/)查询以下失信行为:
①被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的;
②被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录,且在披露期内的。
4、由竞争主体进行承诺,不进行现场网上信用查询的失信行为:
①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人;
②被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的;
③因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的;
④被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业,在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的;列入县级异常名录的施工企业,在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。
(二)政府采购项目
1、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询以下失信行为:
①投标人被人民法院列入失信被执行人的;
②投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的;
③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。
2、国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxt.gov.cn)查询以下失信行为:
①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。
3、中国政府采购网站(www.ccgp.gov.cn)查询以下失信行为:
①政府采购严重违法失信行为
4、由竞争主体进行承诺,不进行现场网上信用查询的失信行为:
①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。
二、在开评标活动中的查询程序
1、实行有限数量制资格审查的项目,由项目单位(代理机构)对入围的投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查;若核查结果与投标人承诺不一致,则提交评标委员会取消其入围资格,依次进行替补,并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。
2、不实行有限数量制资格审查的项目,由项目单位(代理机构)对预中标候选人、法定代表人及其项目经理(建造师)是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后,提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求,由评标委员会取消其预中标候选人资格,并依次替补,再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑(异议)、投诉发现中标候选人存在信誉问题,则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。
3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。
三、相关要求
1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺,出具《诚信投标承诺书》(诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容)并注明承诺日期(投标截止时间前5日内)。
经核查,竞争主体在承诺日期之前(没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前)有上述失信行为进行虚假承诺的,将视作不诚信行为,资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门,依法依规予以处理。
注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告(无违法违规证明版或核查版)》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告(无违法违规证明版或核查版)》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告(无违法违规证明版或核查版)》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为,资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门,依法依规予以处理。
2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为(按附件2执行)。
3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准;资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。
附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据
“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下:
一、安全生产领域严重失信行为:
(一)发生较大及以上生产安全责任事故,或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的;
(二)未按规定取得安全生产许可,擅自开展生产经营建设活动的;
(三)发现重大生产安全事故隐患,或职业病危害严重超标,不及时整改,仍组织从业人员冒险作业的;
(四)采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;
(五)被责令停产停业整顿,仍然从事生产经营建设活动的;
(六)瞒报、谎报、迟报生产安全事故的;
(七)矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业建设项目安全设施未经验收合格即投入生产和使用的;
(八)矿山生产经营单位存在超层越界开采、以探代采行为的;
(九)发生事故后,故意破坏事故现场,伪造有关证据资料,妨碍、对抗事故调查,或主要负责人逃逸的;
(十)安全生产和职业健康技术服务机构出具虚假报告或证明,违规转让或出借资质的。
依据:《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》(安监总办〔2017〕49号)第二条
二、环境保护领域严重失信行为:
(一)因为环境违法构成环境犯罪的;
(二)建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批,擅自开工建设的;
(三)建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格,主体工程正式投入生产或者使用的;
(四)建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,未重新报批环境影响评价文件,擅自投入生产或者使用的;
(五)主要污染物排放总量超过控制指标的;
(六)私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物,或者通过私设旁路排放大气污染物的;
(七)非法排放、倾倒、处置危险废物,或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的;
(八)环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的;
(九)环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的;
(十)违法从事自然资源开发、交通基础设施建设,以及其他开发建设活动,造成严重生态破坏的;
(十一)发生较大及以上突发环境事件的;
(十二)被环保部门挂牌督办,整改逾期未完成的;
(十三)以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的;
(十四)违反重污染天气应急预案有关规定,对重污染天气响应不力的。
依据:《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法(试行)》(环发〔2013〕150号)
三、公共资源交易领域严重失信行为
(一)违反法律规定,必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的;
(二)招标代理机构违反法律规定,泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的;
(三)招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的,对潜在投标人实行歧视待遇的,强制要求投标人组成联合体共同 投标的,或者限制投标人之间竞争的;
(四)依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的;
(五)投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;
(六)投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的;
(七)依法必须进行招标的项目,招标人违反法律规定,与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的;
(八)评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的,评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的;
(九)招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的;
(十)中标人将中标项目转让给他人的,将中标项目肢解后分别转让给他人的,违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的,或者分包人再次分包的;
(十一)招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的;
(十二)中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的;
(十三)采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购,擅自提高采购标准,以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇,在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判,中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同,或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的;
(十四)采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通,在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益,在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况, 或者开标前泄露标底等情形的;
(十五)采购人对应当实行集中采购的政府采购项目,不委托集中采购机构实行集中采购的;
(十六)采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的;
(十七)供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交,采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商,与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通,向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益,在招标采购过程中与采购人进行协商谈判,或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的;
(十八)疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的;
(十九)存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。
依据:《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规〔2018〕457号)
四、社会保险领域严重失信行为
(一)用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的;
(二)用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的;
(三)应缴纳社会保险费却拒不缴纳的;
(四)隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的;
(五)以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的;
(六)非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的;
(七)社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的;
(八)拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的;拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查, 不如实提供与社会保险相关各项资料的;
(九)其他违反法律法规规定的。
依据:《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2018〕1704号)
五、建筑市场领域严重失信行为
(一)利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的;
(二)发生转包、出借资质,受到行政处罚的;
(三)发生重大及以上工程质量安全事故,或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故,或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故,受到行政处罚的;
(四)经法院判决或仲裁机构裁决,认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。
各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”,对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。
依据:《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)
六、政府采购严重失信行为
供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚,列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
(一)三万元以上罚款;
(二)在一至三年内禁止参加政府采购活动(处罚期限届满的除外);
(三)在一至三年内禁止代理政府采购业务(处罚期限届满的除外);
(四)撤销政府采购代理机构资格(仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定)。
依据:《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库〔2014〕526号)
七、水利建设领域严重失信行为
(一)1年内不良行为记录累计扣分达到20分的;
(二)"重点关注名单"公开期满后仍不整改的;
(三)存在以下严重危害人民群众身体健康、生命安全和工程质量,以及特别严重违规行为之一的:
1.发生重大、特大质量或安全事故,并负有直接责任的;
2.在单位公开信息、工程相关技术成果和工程建设过程中隐瞒真实情况、弄虚作假,提供虚假材料,谋取不正当利益的;
3.违反有关法律、法规、规章、政策、技术标准、设计文件、合同等有关规定开展工作造成的工程质量问题,经处理后仍影响工程正常使用或减少工程使用寿命的;
4.违反规定施工,造成生态环境严重破坏且拒不修复的;
5.被证实恶意制造工程质量缺陷或质量隐患的;
6.其他违反法律法规,造成严重后果或社会危害较大的。
(四)存在以下严重破坏市场公平竞争秩序和社会正常秩序行为之一的:
1.不按合同约定,恶意拖欠承包人项目款的;
2.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的,在全国水利建设市场监管服务平台公开虚假信息的,以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质等级证书的;
3.出借、借用资质证书,允许他人以本单位名义或借用他人名义等弄虚作假方式承揽业务的;
4.未取得相应资质或超越资质证书核定范围、营业范围承揽业务的;
5.操纵招标过程,谋取不正当利益的;
6.与招标人或投标人串通投标的;
7.以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;
8.中标后,无正当理由不签订合同的;
9.转包或违法分包所承揽业务的;
10.弄虚作假,以欺诈手段降低工程或设备质量的;
11.单位行贿、受贿,受到刑事处罚的;
12.逃税骗税、恶意逃废债务的;
13.参与非法集资,受到刑事处罚的;
14.在签订、履行合同过程中,存在合同欺诈行为,受到刑事处罚的;
15.虚构工程项目,套取资金的;
16.克扣、无故拖欠农民工工资报酬,数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的;
17.发生社会公共事件,影响较大,并负有直接责任的。
(五)存在以下拒不履行法定义务,严重影响司法机关、行政机关公信力行为之一的:
1.发生事故拒绝接受调查或拒绝提供有关资料的;
2.拒不执行生效的行政处罚决定的;
3.拒不执行仲裁、法院判决结果的。
(六)被相关联合惩戒部门列入"黑名单",符合联合惩戒措施的。
生产建设项目水土保持市场主体"黑名单"列入标准见《水利建设市场主体信用信息管理办法》附件。
依据:《水利建设市场主体信用评价管理办法》水建设〔2019〕307号、《水利建设市场主体信用信息管理办法》水建设〔2019〕306号
未列出的其他类别严重失信行为,由招标人(代理机构)根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。
第十章 招标人、招标代理机构对本招标文件的确认
我单位对 滁州市紫薇与清流路交口肯帝亚地块棚户区改造(一期)施工项目 施工招标的招标文件进行确认。 招 标 人:滁州市南谯区重点工程建设管理处 联 系 人:登录即可免费查看 联系电话:登录即可免费查看 (签章) 2024年4月30日
招标代理机构:滁州市城投工程咨询管理有限公司 联系人:张夏骄 联系电话:登录即可免费查看 (签章) 2024年4月30日

最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP