【福建】[鼓楼分公司鼓楼区鼓东街道及东街街道+鼓西街道及洪山镇小区智能化改造]询价公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
第一章 遴选邀请书
本遴选项目为【鼓楼分公司鼓楼区鼓东街道及东街街道+鼓西街道及洪山镇小区智能化改造项目】（项目编号：【XYJAFJFZG240400129】），遴选人为【中国电信股份有限公司福州分公司】，现进行合作伙伴选择。
1. 项目概况与合作内容
1.1 项目概况：[鼓楼区鼓东街道及东街街道+鼓西街道及洪山镇小区智能化改造项目]采购。
1.2 合作内容：本次招标的规模、项目名称、数量及主要技术参数、完工期及实施地点具体如下：
1.3★保修期：甲方签署终验证书之日起【 24 】个月。
1.4★完工期：合同签订之日起【180】个日历日。
1.5★质量要求：验收合格，达到国家、行业、中国电信的内部有关技术规范、标准、规定的要求
1.6★实施地点：福州市鼓楼区内招标人指定地点。
1.7★本项目不允许转包分包。
1.8本项目划分分包，分别为1、包2，各标包中标人数量1个。
1.9本项目【设置最高限价，包1：鼓楼分公司鼓楼区鼓西街道及洪山镇小区智能化改造项目, 最高参选限价为553.8万元人民币（不含税）；包2：鼓楼分公司鼓楼区鼓东街道及东街街道小区智能化改造项目, 最高参选限价为97.84万元人民币（不含税），合作伙伴遴选报价高于最高限价的，其应答文件将被否决】。
2. 合作伙伴资格要求
2.1 合作伙伴不得存在下列情形之一：
（1）为遴选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在最近三年内（自2021年3月01日起）[应答截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（5）在最近五年内（自2019年3月01日起）[应答截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（6）在最近五年内（自2019年3月01日起）[应答截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（8）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（9）法律法规、遴选文件限定的其他情形。
[如项目存在特殊情况，可对以上条款进行调整]
2.2 法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见遴选文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的合作伙伴，其应答将被否决。
4. 遴选文件的获取
4.1 获取时间：2024年4月30日至2024年5月7日，每日上午09时00分至12时00分，下午14时00分至17时30分（北京时间，下同）。
4.2 获取方式：本项目通过【中国电信阳光采购网】平台（网址：【https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal】）获取遴选文件。
5. 应答文件的递交
5.1 递交地点：递交纸质应答文件，递交地点为：福建省福州市鼓楼区东街1号鼓楼分公司3楼党建室。
5.2 递交截止时间：2024年5月7日10时00分。
5.3 出现以下情形时，遴选人不予接收应答文件：
5.3.1逾期送达或者未送达指定地点的；
5.3.2未按照遴选文件要求密封的
5.3.3未按照本邀请书要求获得本项目遴选文件的。
6. 联系方式
遴 选 人：中国电信股份有限公司福州分公司
地 址：福建省福州市鼓楼区东街1号
联 系 人： 黄林隽
电 话： 18965916589
电子邮件： 18965916589@189.cn
遴选人：中国电信股份有限公司福州分公司
2024 年 4 月 26 日
本遴选项目为【鼓楼分公司鼓楼区鼓东街道及东街街道+鼓西街道及洪山镇小区智能化改造项目】（项目编号：【XYJAFJFZG240400129】），遴选人为【中国电信股份有限公司福州分公司】，现进行合作伙伴选择。
1. 项目概况与合作内容
1.1 项目概况：[鼓楼区鼓东街道及东街街道+鼓西街道及洪山镇小区智能化改造项目]采购。
1.2 合作内容：本次招标的规模、项目名称、数量及主要技术参数、完工期及实施地点具体如下：
| 序号 | 涉及的主要评估产品品类 | 项目名称 | 数量 | 主要技术标准及要求 |
| 1 | 服务 | 鼓楼分公司鼓楼区鼓西街道及洪山镇小区智能化改造项目 | 1 | 以第五章技术规范书要求为准 |
| 2 | 服务 | 鼓楼分公司鼓楼区鼓东街道及东街街道小区智能化改造项目 | 1 | 以第五章技术规范书要求为准 |
1.3★保修期：甲方签署终验证书之日起【 24 】个月。
1.4★完工期：合同签订之日起【180】个日历日。
1.5★质量要求：验收合格，达到国家、行业、中国电信的内部有关技术规范、标准、规定的要求
1.6★实施地点：福州市鼓楼区内招标人指定地点。
1.7★本项目不允许转包分包。
1.8本项目划分分包，分别为1、包2，各标包中标人数量1个。
1.9本项目【设置最高限价，包1：鼓楼分公司鼓楼区鼓西街道及洪山镇小区智能化改造项目, 最高参选限价为553.8万元人民币（不含税）；包2：鼓楼分公司鼓楼区鼓东街道及东街街道小区智能化改造项目, 最高参选限价为97.84万元人民币（不含税），合作伙伴遴选报价高于最高限价的，其应答文件将被否决】。
2. 合作伙伴资格要求
2.1 合作伙伴不得存在下列情形之一：
（1）为遴选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在最近三年内（自2021年3月01日起）[应答截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（5）在最近五年内（自2019年3月01日起）[应答截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（6）在最近五年内（自2019年3月01日起）[应答截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（8）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（9）法律法规、遴选文件限定的其他情形。
[如项目存在特殊情况，可对以上条款进行调整]
2.2 法律法规规定的其他要求。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见遴选文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的合作伙伴，其应答将被否决。
4. 遴选文件的获取
4.1 获取时间：2024年4月30日至2024年5月7日，每日上午09时00分至12时00分，下午14时00分至17时30分（北京时间，下同）。
4.2 获取方式：本项目通过【中国电信阳光采购网】平台（网址：【https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal】）获取遴选文件。
5. 应答文件的递交
5.1 递交地点：递交纸质应答文件，递交地点为：福建省福州市鼓楼区东街1号鼓楼分公司3楼党建室。
5.2 递交截止时间：2024年5月7日10时00分。
5.3 出现以下情形时，遴选人不予接收应答文件：
5.3.1逾期送达或者未送达指定地点的；
5.3.2未按照遴选文件要求密封的
5.3.3未按照本邀请书要求获得本项目遴选文件的。
6. 联系方式
遴 选 人：中国电信股份有限公司福州分公司
地 址：福建省福州市鼓楼区东街1号
联 系 人： 黄林隽
电 话： 18965916589
电子邮件： 18965916589@189.cn
遴选人：中国电信股份有限公司福州分公司
2024 年 4 月 26 日
| 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ICT技术服务 | - | 项 | 1 |
微信扫码关注
