岱山渔港疏浚工程招标公告
微信分享
关注项目
标讯收藏
| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
认领
立即查看
|
业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
岱山渔港疏浚工程施工招标公告
1．招标条件
本招标项目岱山渔港疏浚工程已由岱山县发展和改革局以岱发改批〔2024〕15 号文批准建设，项目业主为岱山县中心渔港开发有限公司（下称招标人），建设资金为上级补助，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/）。
2．项目概况与招标范围
2.1项目概况：本工程位于岱山县高亭中心渔港浪激嘴段、长涂一级渔港、双合渔港、新道头渔港水域，拟对高亭中心渔港浪激嘴段码头和渔业通道前沿、长涂一级渔港码头和渔用通道前沿、双合渔港、新道头渔港水域四个水域进行疏浚，以满足港内船舶航行及锚泊要求，疏浚总方量约61.47万m3。
2.2招标范围：本次招标为1个施工标段。主要工作内容为对高亭中心渔港浪激嘴段码头和渔业通道前沿、长涂一级渔港码头和渔用通道前沿、双合渔港、新道头渔港水域四个水域进行疏浚。
施工计划工期：自合同签订之日起5个月。
3．投标人资格要求
3.1凡具有独立法人资格、港口与航道工程施工总承包三级及以上资质或航道工程专业承包三级及以上资质（该资质应在招标公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。
3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单。
4．招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2024年 5 月 17 日～2024年 5 月 23 日凭本企业CA数字证书登录舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/）进行网上投标登记并下载招标文件及图纸。
注：投标人在投标报名前须自行登录舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/，对投标单位进行网上注册，并购买CA数字证书方可登录新系统。以上所注如有不明确之处请咨询软件公司，客服电话4008503300或者舟山电子招投标支持群384041593。
4.2潜在投标人对招标文件有疑问的，通过电子交易平台提交。招标人通过电子交易平台发布补充（答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
5．投标文件的递交
5.1招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。
5.2投标文件递交的截止时间为2024年 6 月 6 日 9 时 30 分，投标人必须在上述时间之前在线制作投标文件并加密上传至“电子交易平台”，本次招标不需提供纸质投标文件。投标人应按投标人须知前附表的要求参加开标会议，对上传的投标文件进行解密。
5.3 超过投标截止时间上传的投标文件，“电子交易平台”不予受理。
6．发布公告的媒介
本次招标公告在舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/）上发布。
7．联系方式
招 标 人：岱山县中心渔港开发有限公司
地 址：岱山县高亭镇竹屿新区追鱼路2号
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
招标代理人名称：浙江自贸区舟耀工程管理有限公司
招标代理人地址：舟山市临城中浪国际大厦A座23楼
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
附录
附录1 资格审查条件（资质最低条件）
附录2 资格审查条件（财务最低要求）
附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
注：1.投标人应在“第八章 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。上述缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
若投标人的业绩为分包业绩，则只需提供上述（2）分包合同协议书复印件和（3）项证明材料，三者缺一不可，否则业绩不予认可。
上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。
工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。
附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
注：投标人有行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书判决日期为准）。
附录5 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）
注：1. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。
2. 在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
3. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
(1).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；
(2).若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。
(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
4. “在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
5. 投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目技术负责人的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，须在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。
6. 一级建造师电子证书使用须满足建设部建办市[2021]40号文件规定。
附录6 资格审查条件（主要船舶机械设备最低要求）
注：1、抓斗挖泥船和泥驳可为自有船舶和租赁；以上船舶均须提供船舶证书包括船舶所有权登记证书、国内航行海船安全与环保证书（或海上船舶检验证书）、船舶国籍证书的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），三者缺一不可，否则按否决投标处理。若抓斗挖泥船或泥驳为租赁的，除上述材料外还须附租赁意向合同的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），否则按否决投标处理。
2、投标人须至少自有满足上述性能要求的抓斗挖泥船和泥驳各一艘，自有船舶指船舶证书（或光船租赁登记证明书）上的船舶所有人或船舶经营人或船舶承租人应与投标人一致，否则按否决投标处理。
3、参与本次投标的投标人不得将其名下的抓斗挖泥船和泥驳租赁给其他投标人用于本次投标，否则均按否决投标处理。
1．招标条件
本招标项目岱山渔港疏浚工程已由岱山县发展和改革局以岱发改批〔2024〕15 号文批准建设，项目业主为岱山县中心渔港开发有限公司（下称招标人），建设资金为上级补助，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/）。
2．项目概况与招标范围
2.1项目概况：本工程位于岱山县高亭中心渔港浪激嘴段、长涂一级渔港、双合渔港、新道头渔港水域，拟对高亭中心渔港浪激嘴段码头和渔业通道前沿、长涂一级渔港码头和渔用通道前沿、双合渔港、新道头渔港水域四个水域进行疏浚，以满足港内船舶航行及锚泊要求，疏浚总方量约61.47万m3。
2.2招标范围：本次招标为1个施工标段。主要工作内容为对高亭中心渔港浪激嘴段码头和渔业通道前沿、长涂一级渔港码头和渔用通道前沿、双合渔港、新道头渔港水域四个水域进行疏浚。
施工计划工期：自合同签订之日起5个月。
3．投标人资格要求
3.1凡具有独立法人资格、港口与航道工程施工总承包三级及以上资质或航道工程专业承包三级及以上资质（该资质应在招标公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。
3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单。
4．招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2024年 5 月 17 日～2024年 5 月 23 日凭本企业CA数字证书登录舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/）进行网上投标登记并下载招标文件及图纸。
注：投标人在投标报名前须自行登录舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/，对投标单位进行网上注册，并购买CA数字证书方可登录新系统。以上所注如有不明确之处请咨询软件公司，客服电话4008503300或者舟山电子招投标支持群384041593。
4.2潜在投标人对招标文件有疑问的，通过电子交易平台提交。招标人通过电子交易平台发布补充（答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
5．投标文件的递交
5.1招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。
5.2投标文件递交的截止时间为2024年 6 月 6 日 9 时 30 分，投标人必须在上述时间之前在线制作投标文件并加密上传至“电子交易平台”，本次招标不需提供纸质投标文件。投标人应按投标人须知前附表的要求参加开标会议，对上传的投标文件进行解密。
5.3 超过投标截止时间上传的投标文件，“电子交易平台”不予受理。
6．发布公告的媒介
本次招标公告在舟山市公共资源交易服务平台（http://zsztb.zhoushan.gov.cn/）上发布。
7．联系方式
招 标 人：岱山县中心渔港开发有限公司
地 址：岱山县高亭镇竹屿新区追鱼路2号
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
招标代理人名称：浙江自贸区舟耀工程管理有限公司
招标代理人地址：舟山市临城中浪国际大厦A座23楼
联 系 人：登录即可免费查看
电 话：登录即可免费查看
附录
附录1 资格审查条件（资质最低条件）
| 施工企业资质等级要求 |
| 1、投标人应具备独立法人资格、港口与航道工程施工总承包三级及以上资质或航道工程专业承包三级及以上资质（该资质应在招标公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）； 2、持有有效的安全生产许可证； |
附录2 资格审查条件（财务最低要求）
| 财务要求 |
| 承诺提供不应少于100万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 |
附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
| 业绩要求 |
| 自2019年1月1日（以实际交工日期为准）以来成功地完成过50万立方米及以上沿海港池（或航道）疏浚工程的施工。 |
注：1.投标人应在“第八章 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。上述缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
若投标人的业绩为分包业绩，则只需提供上述（2）分包合同协议书复印件和（3）项证明材料，三者缺一不可，否则业绩不予认可。
上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。
工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。
附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
| 信誉要求 |
| 1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形； 2、自2021年1月1日以来，投标人无行贿犯罪行为； 3、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单。 |
注：投标人有行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询结果为准（时间以法院判决书判决日期为准）。
附录5 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）
| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| 项目经理 | 1 | 1、担任过沿海港池（或航道）疏浚工程施工的项目经理（或项目副经理、项目技术负责人或设计施工总承包项目的施工负责人），有港口与航道工程一级注册建造师证书或交通主管部门核发的水运工程三级项目经理资质证书，工程师及以上技术职称，并有有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 2、拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理。 3、近三年（自2021年1月1日以来），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。 4、上述拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。 |
| 项目技术负责人 | 1 | 1、担任过沿海港池（或航道）疏浚工程施工的项目技术负责人（或项目经理、项目副经理或设计施工总承包项目的施工负责人），有工程师及以上技术职称，并有有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 2、上述拟委任的项目技术负责人的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。 |
注：1. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准，时间以法院判决书判决日期为准。
2. 在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
3. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
(1).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；
(2).若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。
(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
4. “在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
5. 投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目技术负责人的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，须在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件。
6. 一级建造师电子证书使用须满足建设部建办市[2021]40号文件规定。
附录6 资格审查条件（主要船舶机械设备最低要求）
| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| 抓斗挖泥船 | 与本工程相适应 | 艘 | 2（至少1艘为自有船舶） |
| 泥驳 | 与本工程相适应 | 艘 | 2（至少1艘为自有船舶） |
注：1、抓斗挖泥船和泥驳可为自有船舶和租赁；以上船舶均须提供船舶证书包括船舶所有权登记证书、国内航行海船安全与环保证书（或海上船舶检验证书）、船舶国籍证书的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），三者缺一不可，否则按否决投标处理。若抓斗挖泥船或泥驳为租赁的，除上述材料外还须附租赁意向合同的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），否则按否决投标处理。
2、投标人须至少自有满足上述性能要求的抓斗挖泥船和泥驳各一艘，自有船舶指船舶证书（或光船租赁登记证明书）上的船舶所有人或船舶经营人或船舶承租人应与投标人一致，否则按否决投标处理。
3、参与本次投标的投标人不得将其名下的抓斗挖泥船和泥驳租赁给其他投标人用于本次投标，否则均按否决投标处理。
微信扫码关注
